消防工程细化分包合同格式（2024年版）.doc

消防工程细化分包合同格式（2024年版）

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.分包范围

2.1分包工程名称

2.2分包工程地点

2.3分包工程规模

2.4分包工程内容

3.分包方式

3.1分包方式说明

3.2分包工程工期

3.3分包工程质量标准

4.分包费用

4.1分包合同价款

4.2价款支付方式

4.3价款支付时间

5.技术要求

5.1技术规范

5.2施工图纸

5.3施工工艺

6.质量控制

6.1质量标准

6.2质量验收

6.3质量保障措施

7.安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全生产措施

7.3安全事故处理

8.工期保障

8.1工期计划

8.2工期延误责任

8.3提前完成奖励

9.沟通协调

9.1沟通协调机制

9.2信息交流方式

9.3变更处理

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿金额

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3诉讼管辖

12.解除和终止

12.1解除和终止条件

12.2解除和终止后果

12.3解除和终止后责任处理

13.其他约定

13.1必威体育官网网址条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

14.合同的签订、生效和解除

14.1签订日期

14.2生效条件

14.3解除条件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：消防工程

1.2工程地点：项目地点

1.3工程规模：根据项目实际需要确定的消防工程规模

1.4工程内容：包括但不限于消防水池、消防泵房、消防管道、消防报警系统、消防疏散指示系统等消防设施的设计、采购、施工、调试、验收等。

第二条分包范围

2.1分包工程名称：消防工程分包项目

2.2分包工程地点：项目地点

2.3分包工程规模：根据项目实际需要确定的分包消防工程规模

2.4分包工程内容：包括但不限于消防水池、消防泵房、消防管道、消防报警系统、消防疏散指示系统等消防设施的设计、采购、施工、调试、验收等。

第三条分包方式

3.1分包方式说明：本工程采用分包方式，分包商需按照总包商提供的技术规范、施工图纸等要求进行施工。

3.2分包工程工期：分包商需在合同约定的工期内完成分包工程的施工。

3.3分包工程质量标准：分包工程的质量应符合国家及行业相关标准和要求。

第四条分包费用

4.1分包合同价款：分包工程的合同价款为元（大写：人民币元整）。

4.2价款支付方式：合同价款按照工程进度分阶段支付。

4.3价款支付时间：总包商在分包商完成相应工程进度后，按约定时间支付合同价款。

第五条技术要求

5.1技术规范：分包商应严格按照总包商提供的技术规范进行施工。

5.2施工图纸：分包商应严格按照总包商提供的施工图纸进行施工。

5.3施工工艺：分包商应严格按照总包商提供的施工工艺进行施工。

第六条质量控制

6.1质量标准：分包工程的质量应符合国家及行业相关标准和要求。

6.2质量验收：分包工程完成后，总包商有权进行质量验收，分包商应予以配合。

6.3质量保障措施：分包商应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量。

第八条安全生产

8.1安全生产要求：分包商应严格按照国家及行业的安全生产法律法规和标准要求进行施工。

8.2安全生产措施：分包商应制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。

8.3安全事故处理：如发生安全事故，分包商应立即报告总包商，并按照相关法律法规和程序进行处理。

第九条工期保障

9.1工期计划：分包商应按照合同约定的工期计划完成分包工程的施工。

9.2工期延误责任：如分包商原因导致工期延误，分包商应承担相应的违约责任。

9.3提前完成奖励：如分包商提前完成分包工程，按照合同约定给予提前完成奖励。

第十条沟通协调

10.1沟通协调机制：总包商和分包商应建立有效的沟通协调机制，确保施工过程中的信息畅通。

10.2信息交流方式：总包商和分包商可通过现场会议、电话、电子邮件等方式进行信息交流。

10.3变更处理：如施工过程中发生变更，总包商和分包商应协商处理，并及时调整施工计划。

第十一条违约责任

11.1违约行为：分包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任。

11.2违约责任承担：分包商应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

11.3违约赔偿金额：分包商应根据违约程度和损失程度，支付相应的赔偿金额。

第十二条争议解决

（1）调解：向约定的调解机构申请调解。

（2）仲裁：向约定的仲裁机构申请仲裁。

（3）诉讼：向约定的法院提起诉讼。

12.2争议