标准建设工程施工合同范本_合同范本.pdf

标准建设工程施工合同范本_合同范本

标准建设工程施工合同范本

1.引言

本文档为标准建设工程施工合同范本，旨在规范和明确建设工

程施工合同的相关条款和义务。本合同范本适用于各类建设工程的

施工合同，包括但不限于房屋建筑、道路建设、桥梁工程等。

2.合同基本信息

2.1合同双方信息

本合同由以下双方签订：

甲方（以下简称甲方）：

公司名称：

地址：

方式：

乙方（以下简称乙方）：

公司名称：

地址：

方式：

2.2合同签订日期

本合同于__________年____月____日签订。

3.工程概述

3.1工程名称

本合同所涉及的工程名称为：

3.2工程概况

本工程的基本概况如下：

4.工程合同价款及支付方式

4.1合同价

本工程的合同价款为：__________（大写）人民币。

4.2支付方式

本工程的合同价款按以下方式支付：

预付款：__________（大写）人民币，于合同签订后____天

内支付。

进度款：按工程进度支付。具体支付比例和方式根据工程进度

确定。

竣工验收款：本工程全部竣工并验收合格后支付。

5.工程质量和安全责任

5.1工程质量要求

本工程的质量要求符合相关法律法规和标准规范，甲方有权进

行质量检查和验收，乙方在工程质量问题上承担相应责任。

5.2工程安全责任

乙方在进行工程施工过程中，应严格遵守相关安全规范，采取

必要的安全措施保护工人和周围环境的安全。

6.工期和延期处理

6.1工期

本工程的施工工期为：__________天。

6.2延期处理

若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应书面提出延期

申请，并提供相关证明材料。甲方有权根据实际情况决定是否同意

延期，并协商重新确定工程的施工期限。

7.违约责任

7.1乙方违约责任

如果乙方未按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方按

照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济

损失。

7.2甲方违约责任

如果甲方未按照合同约定支付合同价款或其他相关义务，乙方

有权要求甲方按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方

因此遭受的经济损失。

8.争议解决

8.1协商解决

对于本合同履行过程中的争议或纠纷，双方应通过友好协商解

决。

8.2仲裁解决

如果协商不成，任何一方有权将争议提交有管辖权的仲裁机构

进行仲裁，并接受仲裁裁决。

9.合同变更和解除

9.1合同变更

对于本合同的任何变更，双方应书面协商一致，并签订补充协

议。

9.2合同解除

本合同在以下情况下可以解除：

双方协商一致解除；

乙方未履行合同义务，甲方要求解除；

甲方未履行合同义务，乙方要求解除；

发生不可抗力等无法抵挡的自然灾害，导致工程无法继续进行。

10.其他条

10.1本合同未尽事宜

对于本合同未尽事宜，双方应进行友好协商，并根据实际情况

达成一致意见。

10.2合同生效

本合同经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。

10.3合同份数及存档

本合同一式____份，甲方和乙方各执____份，第三方机构执

_____份，并应妥善存档。

以上是标准建设工程施工合同范本的基本内容，请甲乙双方在

签订合同时详细阅读并确认每一条款的内容和义务。如有需要修改

的条款，请在签订之前进行协商和补充协议，并严格按照相关法律

法规进行履行。