建设施工合同空白(2024版).docx

建设施工合同空白(2024版)

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

1.6工程周期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、工程承包范围及方式

2.1乙方承包范围：根据工程图纸、工程量清单及施工规范，完成本工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

2.2乙方承包方式：固定总价合同。

三、工程质量标准

3.1乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术规范、标准、规程和设计文件要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

3.2工程质量标准：____________________

四、合同价格及支付

4.1合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

4.2支付方式：

（1）甲方支付预付款：合同总价__%，计人民币（大写）：________元整（小写）：_________元；

（2）工程进度付款：按工程实际进度，分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行协商确定；

（3）工程验收合格后，甲方支付至合同总价__%；

（4）剩余款项待质保期满无质量问题后一次性支付。

五、工期及进度

5.1乙方应按合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度满足甲方要求。

5.2工程开工日期：自____年__月__日起。

5.3工程竣工日期：自____年__月__日止。

六、材料设备供应

6.1甲方负责提供工程所需的主要材料、设备，并保证材料设备质量符合国家及地方有关标准。

6.2乙方负责对甲方提供的材料设备进行检验、接收和妥善保管。

七、工程变更及调整

7.1工程变更：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按实调整合同总价。

7.2工程调整：因不可抗力等特殊情况导致工程进度受到影响，双方应协商顺延工期，并按实调整工程价款。

八、违约责任

8.1甲方违约：甲方未按约定时间支付预付款、进度款或拒绝支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

8.2乙方违约：乙方未按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程图纸

2.工程量清单

3.施工规范

4.设计文件

5.主要材料、设备清单

6.工程验收标准

7.质保期限及服务承诺

8.工程进度计划

9.付款凭证

10.变更订单

11.违约金计算公式

12.争议解决方式

二、违约行为及认定：

1.甲方违约：

未按约定时间支付预付款、进度款或拒绝支付合同价款。

未按约定提供工程所需的主要材料、设备，或提供的材料、设备质量不符合标准。

2.乙方违约：

未按约定工期完成工程。

工程质量不符合约定的标准。

未按约定进行工程变更或调整。

三、法律名词及解释：

1.甲方：建设工程项目的业主。

2.乙方：具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同总价：双方约定的工程完成后的总价格。

4.预付款：合同总价的一定比例，作为乙方施工前期的资金准备。

5.进度付款：根据工程实际进度，分阶段支付的款项。

6.违约金：一方违约时，按照约定或法定标准向对方支付的违约补偿。

7.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

8.质保期限：乙方对工程质量承担保证责任的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：不可抗力、设计变更、材料设备供应延误等。

解决办法：协商顺延工期，并调整工程价款。

2.工程质量问题：

原因：乙方施工不当、材料设备质量问题等。

解决办法：要求乙方及时整改，必要时采取补救措施，并按约定支付违约金。

3.付款纠纷：

原因：甲方延迟