建设工程施工合同参考范本2024年.docx

合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费、现场管理费、税金等。

2.3合同价款支付方式：

（1）双方签订合同后3个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

第三条工期

3.1工程计划开工日期：__________

3.2工程计划竣工日期：__________

3.3乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量与验收

4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收合格标准：__________

4.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格。

第五条甲乙双方的责任和义务

5.1甲方责任与义务：

（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；

（2）按合同约定支付工程价款；

（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；

（4）协调解决施工过程中的不利因素，确保工程顺利进行。

5.2乙方责任与义务：

（1）按照甲方要求及合同约定，完成工程；

（2）确保工程质量、安全、进度等指标的实现；

（3）遵守国家及地方法律法规，严格执行施工现场管理制度；

（4）负责工程保修期内的问题处理。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

6.2甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款额的日万分之五。

6.3甲乙双方因主观原因导致工程验收不合格，应承担相应责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料及设备品牌、型号、参数等

5.相关法律法规及行业标准

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.材料及设备品牌、型号、参数等

5.相关法律法规及行业标准

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

2.甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款额的日万分之五。

3.甲乙双方因主观原因导致工程验收不合格，应承担相应责任。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指工程项目的业主。

2.乙方：指承担工程施工任务的单位。

3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的一种经济赔偿。

5.工程验收合格：指工程质量、安全、进度等指标达到合同约定的标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应负责无偿返工，直至验收合格。

3.工程价款支付争议：双方应友好协商解决，无法解决的可以向法院提起诉讼。

4.施工过程中的不利因素：甲方应积极协调解决，确保工程顺利进行。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于明确甲方和乙方的权利和义务。

3.用于规范工程质量、安全、进度等方面的要求。

4.用于解决施工过程中的违约行为及争议。