2024年园林绿化施工合同样本（二篇）.docxVIP

第PAGE17页共NUMPAGES17页

2024年园林绿化施工合同样本

在保修期内，如发现苗木等植物材料死亡，应于种植季节按原设计的品种与规格进行更换。

第33条保修费用规定

33.1造成质量缺陷的责任方需承担保修费用。

33.2双方就养护期间的水、电费用承担有如下约定：

第34条其他保修事项

双方同意的其他保修条款如下：

十二、违约与争议处理

第35条违约责任

35.1任何一方违反合同规定，应负责赔偿对方因此遭受的损失。

35.2因承包人原因导致工程延期竣工，应支付的违约金及计算方式：

35.3因承包人原因使工程未达到质量标准，应承担的违约责任：

35.4发包人未按期支付工程款，应承担的违约责任：

35.5其他相关责任：

第36条争议解决方式

合同履行中产生的争议，双方应首先通过协商解决，协商未果，按照以下第_____种方式解决：

(1)向有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)提交_____仲裁委员会进行仲裁。

十三、其他条款

第37条工程分包

37.1分包单位和分包工程内容：

37.2分包工程价款及结算方式：

第38条不可抗力

38.1双方对不可抗力范围的约定：

38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期，双方按以下方式分别承担：

(1)工程损失及第三方的人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)双方人员伤亡由各自单位负责并承担费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担；

(4)停工期间，承包人留驻的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担；

(5)工程清理、修复费用由发包人承担；

(6)工期延误相应顺延。

38.3一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除其延迟履行的责任。

第39条担保

39.1本工程的担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供的履约担保，担保形式为：

(2)承包人向发包人提供的履约担保，担保形式为：

(3)双方约定的其他担保事项：

(4)担保合同作为本合同附件。

第40条合同解除

40.1双方协商一致可解除合同。

40.2发包人未按约定支付工程款，且未达成延期协议，承包人有权停工，停工超过____日，发包人仍未支付，承包人有权解除合同。

40.3承包人非法转包或肢解转包，发包人有权解除合同。

40.4出现以下情况，发包人或承包人可解除合同：

(1)因不可抗力导致合同无法履行；

(2)一方违约导致合同无法履行。

40.5经司法程序解除合同后，承包人应妥善保护工程，协助发包人撤离人员和设备，发包人应支付相关费用，并按约定支付已完成工程款。已订货的材料、设备按约定处理，因处理不当造成的损失由责任方承担。此外，有过错方应赔偿对方因合同解除造成的损失。

40.6合同解除不影响结算和清理条款的效力。

第41条合同生效及终止

41.1本合同自_____之日起生效。

41.2当双方完成约定的工作内容后，本合同即告终止。

第42条合同份数

42.1本合同正本双方各持一份，具有同等法律效力。副本____份，双方各收持相应份数。

第43条补充条款

双方可根据相关法律法规及本工程实际，经协商一致后，对本合同进行具体化、补充或修改。

发包人：_____(公章)承包人：_____(公章)

住所：_____住所：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

____年____月____日____年____月____日

合同订立地点：_____

2024年园林绿化施工合同样本（二）

工程地点：_____

建设单位：_____(以下称甲方)

施工单位：_____(以下称乙方)

基于甲乙双方的协议，本园林绿化工程由乙方为甲方执行，双方秉持协作配合、确保工程顺利进行的原则，特此签订本合同以共同遵守。

一、工程内容及承包方式

1.工程涵盖______、______、______等项目。

2.乙方采用包工、包料、包工期、包质量的总承包方式。

3.所有园林绿化所需材料、植物种类、数量及规格依据配置方案及工程预算书。

二、工程造价

乙方需依据施工范围和图纸提供工程预算书，按照园林建筑、绿化______类工程标准计费。人工、材料、机械的调整依据施工期间的相关文件，工程暂定总造价为人民币____元。

三、付款方式

1.合同签订后，甲方支付工程造价的____%作为预付款给乙方。

2.工