2024年epc总承包合同协议格式范本（二篇）.docxVIP

第PAGE8页共NUMPAGES8页

2024年epc总承包合同协议格式范本

一、发包方应支付合同总价的____%作为预付款，金额为人民币____万元；临时设施费按土建工程合同总造价的____%计算，为人民币____万元；安装工程则按人工费的____%计，为人民币____万元；材料设备差价为____万元，分____次支付，每次支付时间及金额为_____。

二、发包方在收到承包方的工程进度月报后，应在____日内按核实的工程进度支付进度款。当工程进度款支付达到合同总价的____%时，应按比例逐步开始扣回预付款。

三、当工程价款支付达到合同总价款的95%时，将不再按进度付款。工程竣工验收后，连同利息（财政拨款不计息）一次性支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，需按拖欠金额的日万分之____三____支付违约金。

五、因发包方拖欠工程款、代购材料价差款导致工程延误，造成的承包方停、窝工损失，由发包方承担。

第七条施工与设计变更

一、乙方应依据国家发布的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求进行施工，确保所有工程达到合格标准。

二、双方应坚持按图施工，未经许可不得随意变更设计。如遇到以下情况导致的损失，由责任方承担：

1、施工中发现设计错误或严重不合理，乙方应书面通知甲方，甲方应在7日内与原设计单位协商修改或变更设计文件，经双方签订协议后方可施工。

2、施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方应商定已完成工程的安全部位。

3、因甲方投资不足导致的中途停建、缓建，由甲方承担乙方由此造成的损失。

第八条安全施工

一、乙方有责任教育工人遵守操作规程，确保安全施工，防止火灾和盗窃。乙方因自身责任造成的安全事故和损失，由乙方负责。

二、发生重大伤亡事故，乙方应及时上报有关部门并通知甲方代表，按政府要求处理。事故相关费用由责任方承担。

三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相应责任和费用。

第九条工程分包

1、乙方有权根据协议条款约定分包部分工程。

2、乙方与分包单位签订分包合同后，需将副本送交甲方代表。如分包合同与本合同冲突，以本合同为准。

第十条违约责任

一、乙方责任：

1、工程质量不符合合同要求，乙方应负责免费维修或返工。

2、工程不能按合同规定的工期交付，应按合同关于建设工期提前或延误的罚款规定支付逾期罚款。

二、甲方责任：

1、未能履行合同规定的责任，除竣工日期顺延外，还需赔偿乙方的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或设计变更导致的返工，应采取补救措施并赔偿乙方因此造成的停工、窝工、返工、材料积压等损失。

3、未经验收的工程，发包方提前使用或擅自使用，由此产生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

4、承包方的验收通知书送达____日后未进行验收，需支付逾期违约金。

第十一条纠纷解决

当建筑工程发生纠纷，双方应及时协商。协商不成时，可向各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门申请调解；无法解决的，可选择以下第(_____)项处理：

1、向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁；

2、直接向人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效与终止

一、本合同一式____份，双方各执正本一份，其余副本送交______机关和建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、合同签订后，双方如需修改，经协商一致可签订补充协议，作为本合同的补充部分。

甲方：_____法定代表人：_____

乙方：_____法定代表人：_____

合同签订日期：_____

签约地点：_____

2024年epc总承包合同协议格式范本（二）

甲方：_____

乙方：_____

甲、乙双方根据双方签订的《_____项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

一工程质量保修范围和内容：

1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

二.工程质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条