建设工程土建工程施工合同(2024版).docx

建设工程土建工程施工合同(2024版)

合同编号：__________

建设工程土建工程施工合同（2024版）

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：主要包括____________等土建工程。

1.5工程总投资：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

二、合同工期

2.1工期总日历天数：__________天。

2.2开工日期：__________年__________月__________日。

2.3竣工日期：__________年__________月__________日。

三、质量标准

3.1工程质量标准应符合国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。

3.2工程质量等级：__________。

3.3工程验收：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定进行。

四、合同价格

4.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2合同价格组成：包括土建工程费、材料费、人工费、机械使用费、措施费、规费、税金等。

4.3合同价款支付方式：按照工程进度分阶段支付。

五、合同履行

5.1甲方责任：

（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；

（2）按时提供设计文件、施工图纸和技术要求；

（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；

（4）按时支付合同价款；

（5）协调解决施工过程中的重大问题。

5.2乙方责任：

（1）按照设计文件、施工图纸和技术要求进行施工；

（2）保证工程质量、安全、进度和投资控制；

（3）严格按照国家法律法规和行业标准进行施工；

（4）负责施工过程中的现场管理；

（5）承担因自身原因造成的工程质量、安全、进度和投资控制方面的责任。

六、违约责任

6.1甲方违约：

（1）未按约定时间提供设计文件、施工图纸和技术要求，导致工程延期；

（2）未按约定时间支付合同价款，导致工程停工；

（3）其他原因导致工程无法正常进行。

6.2乙方违约：

（1）未按照设计文件、施工图纸和技术要求进行施工，导致工程质量问题；

（2）未按照约定时间完成工程，导致工程延期；

（3）未按照约定价格完成工程，导致工程投资超出预算；

（4）其他原因导致工程无法正常进行。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；

8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.设计文件、施工图纸和技术要求

2.工程量清单

3.材料供应合同

4.施工设备租赁合同

5.施工人员劳动合同

6.工程保险合同

7.安全生产责任保险合同

8.工程质量检测报告

9.工程进度计划

10.工程投资预算

二、违约行为及认定：

1.甲方违约：

未按约定时间提供设计文件、施工图纸和技术要求，导致工程延期。

未按约定时间支付合同价款，导致工程停工。

其他原因导致工程无法正常进行。

2.乙方违约：

未按照设计文件、施工图纸和技术要求进行施工，导致工程质量问题。

未按照约定时间完成工程，导致工程延期。

未按照约定价格完成工程，导致工程投资超出预算。

其他原因导致工程无法正常进行。

三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权益关系的法律规范总称。

3.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修装饰工程。

4.合同价款：指双方约定的工程总价款。

5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总日历天数。

6.质量标准：指国家或行业规定的工程质量要求。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程延期：

原因：设计变更、恶劣天气、材料供应不及时等。

解决办法：协商调整工期、增派人员、提前采购材料等。

2.工程质量问题：

原因：施工不规范、材料不合格、设计不合理等。

解决办法：停工整顿、更换不合格材料、调整设计方案等