- 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
关于建设工程合同书模板范本合集8篇
篇1
建设工程合同书
甲方(发包方):____________________
地址:_____________________________
联系人:____________________________
联系电话:_________________________
乙方(承包方):____________________
地址:_____________________________
联系人:____________________________
联系电话:_________________________
鉴于甲方需要实施一项建设工程,乙方具备相关资质和经验,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就本次建设工程事宜达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_____________________。
2.工程地点:_____________________。
3.工程内容:_____________________。
4.工程规模:__________等详见附件设计图纸及工程量清单。
二、工程期限
本工程自合同签订之日起开始,工期为______个月。如遇不可抗力因素导致工程延期,双方可协商确定新的工期。
三、工程造价与支付方式
1.工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。具体价格根据附件中的工程量清单及报价单确定。
2.支付方式:甲方应按合同约定支付工程进度款,乙方在完成每个阶段工程后经甲方验收合格后支付相应款项。具体支付节点和比例详见附件。
3.乙方应开具合法有效的发票给甲方。
四、工程质量与验收
1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2.工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的竣工资料。甲方应在收到通知后的______天内组织验收。验收合格后,双方签署验收合格证书。
3.若工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。若因乙方原因导致工程延期交付的,乙方应承担违约责任。
五、工程变更与调整
1.工程施工过程中,若因设计变更或其他原因需要调整工程内容或数量的,双方应签订书面变更协议。
2.工程变更涉及造价调整的,双方应根据实际情况协商确定新的工程造价。
六、违约责任
1.甲乙双方应全面履行本合同约定的义务,任何一方未能履行合同约定的义务,均应承担违约责任。
2.若因乙方原因导致工程延期交付的,乙方除承担违约责任外,还应赔偿甲方因此遭受的损失。
3.若因甲方原因导致未能按时支付工程款的,甲方应承担违约责任并支付逾期付款利息。
七、争议解决
1.甲乙双方在执行本合同过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.争议期间,除涉及争议部分外,双方应继续履行本合同其他部分的约定。
八、其他约定事项
篇2
建设工程合同书
甲方(发包方):____________________
乙方(承包方):____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就本建设工程的实施,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:____________________
2.工程地点:____________________
3.工程内容:____________________
4.工程规模:____________________
二、工程期限
1.工程开工日期:______年______月______日
2.工程竣工日期:______年______月______日
3.因甲方原因造成工程停工,工期顺延。因乙方原因造成工程停工,工期不予顺延。不可抗力因素导致工期延误,双方协商确定工期顺延或中止。
三、工程质量要求与验收标准
工程质量符合国家及地方相关标准,达到合格标准。验收标准按照现行国家规范、规程及施工图纸设计要求执行。
四、工程造价及付款方式
1.工程总造价:人民币大写______元整(¥______元)。最终结算以双方确认的工程量结算单为准。工程采用包工包料方式,乙方需提供材料和人工费用明细表。
篇3
建设工程合同书
甲方(发包方):[名称]
文档评论(0)