2024年钢结构工程施工合同范本 .pdfVIP

2024年钢结构工程施工合同范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条

例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同

并一致确认以下条款内容：

第1条工程概况

1.1工程名称：钢结构车棚制作安装

1.2工程地点：

1.3工程面积：

1.4工程内容：

1.5承包范围：

开工日期：

竣工日期：

质量等级：合格

合同价款：

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转

包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相

应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经

有关专家评审，甲方批准认可。

第1页共22页

第2条合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证

第3条合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文

件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工

及验收规范》及其它政府的规定

第4条图纸

由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。

第5条甲方驻工地代表

甲方委派同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。

凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的

书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条乙方驻工地代表

乙方委派驻工地代表

乙方委派负责现场施工

第2页共22页

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员

在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见

的有效表达。

第7条甲方工作

1、甲方应在开工前清理好现场，做到一平(水电、施工场地平整

完毕)以保证乙方顺利开工。

2、甲方负责按合同支付工程款。

3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

第8条乙方工作

乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购

材料，组织生产。

第9条进度计划

按双方协商的工期要求施工。

第10条工程预付款、工程款支付及结算

甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验

收后，保留工程总价款的5%质保金，(____年验收后支付)。付清剩余

尾款。

第11条保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属

乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：

第3页共22页

在保修期限内，乙方对施工质量问题维修，在保修期限之外或非

因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协

议。

第12条争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期

间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处

理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出

调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结

果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何

一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲

裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第13条违约

如有违约，应按民法典的原则，由违约一方承担违约责任并向对

方支付违约金。

第14条安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤

事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文