业主与开发商修路合同5篇.docxVIP

业主与开发商修路合同5篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（开发商）：____________________

鉴于甲方对小区道路存在改善需求，且乙方具备相关修路工程技术及施工能力，双方经过友好协商，达成以下修路合同协议：

一、合同目的

本合同旨在明确业主与开发商在修路工程中的权利与义务，确保道路修建工程顺利进行，提高小区道路质量，保障业主出行便利。

二、工程概况

1.工程名称：____________小区道路修建工程。

2.工程地点：____________小区内。

3.工程范围：包括小区内主次干道、支路及附属设施等。

4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止，预计工期为XX个月。

三、工程标准与要求

1.道路修建应按照国家相关标准及规范进行，确保道路质量与安全。

2.路面材料、设计、施工等应符合合同约定及业主委员会决议。

3.修路期间，应尽量减少对业主生活的影响，合理安排施工时间。

4.工程竣工验收合格后，乙方需向甲方提供相应质量证明文件。

四、合同金额与支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，分阶段向乙方支付工程款项。具体支付节点及比例为：

（1）合同签订后XX日内，支付工程总造价的XX%；

（2）工程完成XX%时，支付工程总造价的XX%；

（3）工程竣工验收合格并交付使用后，支付余款。

3.乙方需提供正规发票，甲方凭发票支付款项。

五、甲乙双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权监督乙方施工情况，确保工程质量。

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项。

（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权获得合同约定的工程款项。

（2）乙方应按照国家相关标准及规范进行道路修建，确保工程质量与安全。

（3）乙方应按时完工，交付使用。

（4）乙方应负责工程保修，保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付逾期违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应支付延误工期违约金。

3.若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任及损失赔偿。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（业主）：____________________（签字盖章）

乙方（开发商）：____________________（签字盖章）

篇2

甲方（业主）：____________________

身份证号码（营业执照号码）：____________________

联系方式：____________________

住址：____________________

乙方（开发商）：____________________

公司名称：____________________

营业执照号码：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

鉴于甲方与乙方就修建道路事宜达成合作意向，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过友好协商，达成如下协议：

第一条合同目的

本合同旨在明确甲乙双方关于修建道路的相关权利和义务，确保工程顺利进行并维护双方的合法权益。

第二条工程概况

（一）工程名称：__________道路修建工程。

（二）工程地点：位于甲方所属的__________区域。

（三）工程范围：包括道路设计、施工、验收及维护工作。具体内容详见附件一《工程内容及范围说明》。

第三条工程期限

工程总工期为______个月，自本合同签署之日起计算。如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商调整工期。

第四条工程价款及支付方式

（一）工程总价款为人民币______元整（大写：__