钻孔灌注桩工程承包通用合同2024年版.doc

钻孔灌注桩工程承包通用合同2024年版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4发票开具

4.工程进度

4.1施工期限

4.2进度计划

4.3延期违约金

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量异议处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备使用

7.安全生产

7.1安全生产要求

7.2安全事故处理

8.变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

13.合同的附件

13.1附件目录

13.2附件内容

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同份数

14.4补充协议

第一部分：合同如下：

1.工程概况

1.1工程名称：钻孔灌注桩工程

1.2工程地点：[具体工程地点]

1.3工程规模：[工程规模描述，如工程占地面积、工程高度等]

1.4工程内容：包括但不限于钻孔、灌注桩施工、桩基检测等工程项目。

2.合同主体

2.1发包人：

2.1.1名称：[发包人全称]

2.1.2地址：[发包人地址]

2.1.3联系人：[发包人联系人姓名]

2.1.4联系电话：[发包人联系人电话]

2.2承包人：

2.2.1名称：[承包人全称]

2.2.2地址：[承包人地址]

2.2.3联系人：[承包人联系人姓名]

2.2.4联系电话：[承包人联系人电话]

3.合同价格

3.1合同总价：人民币[具体金额]元整（大写：[金额]元整）。

3.2价格调整：

3.2.1价格调整的条件和方式按照合同约定的价格调整条款执行。

3.2.2价格调整的原因包括但不限于材料价格变动、政策调整等。

3.3支付方式：

3.3.1发包人应按照合同约定的付款条款向承包人支付合同款项。

3.3.2支付方式可以为银行转账、现金支付等，具体方式由合同双方约定。

3.4发票开具：

3.4.1承包人应按照中国税法规定向发包人开具正规发票。

3.4.2发票金额应与实际支付金额一致。

4.工程进度

4.1施工期限：自[具体开始日期]至[具体结束日期]。

4.2进度计划：承包人应按照合同约定的进度计划完成工程。

4.3延期违约金：

4.3.1如承包人未按照约定的进度计划完成工程，应向发包人支付延期违约金。

4.3.2延期违约金的计算方式按照合同约定的延期违约金计算条款执行。

5.工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家相关标准和规范要求。

5.2质量控制：

5.2.1承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

5.2.2发包人应按照约定对工程质量进行监督检查。

5.3质量异议处理：

5.3.1如发包人对工程质量有异议，应在验收时提出。

5.3.2承包人应在收到异议后[具体时间]内予以整改，并承担由此产生的费用。

6.材料与设备

6.1材料供应：

6.1.1承包人应按照合同约定的材料供应要求供应材料。

6.1.2发包人应按照约定对供应的材料进行验收。

6.2设备使用：

6.2.1承包人应合理使用施工设备，确保设备安全运行。

6.2.2承包人应承担设备使用过程中的一切费用。

8.变更与解除

8.1合同变更：

8.1.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式进行确认。

8.1.2合同变更的内容包括但不限于工程范围、工程量、工程进度等。

8.2合同解除：

8.2.1如双方协商一致，可以解除合同。

8.2.2合同解除后，承包人应按照合同约定承担相应责任。

9.违约责任

9.1承包人违约：

9.1.1承包人未按照合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金。

9.1.2承包人未按照合同约定使用材料的，应承担相应责任。

9.2发包人违约：

9.2.1发包人未按照合同约定支付款项的，应向承包人支付违约金。

9.2.2发包人未按照合同约定提供施工条件的，应承担相应责任。

10.争议解决

10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。

10.2调解解决：如协商不成，双方可以请求第三方进行调解。

10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。

11.合同的生效、变更和终止