门窗安装工程专项劳务分包合同范本2024版.doc

门窗安装工程专项劳务分包合同范本2024版

本合同目录一览

1.劳务分包范围与内容

1.1门窗安装工程

1.2分包工程的详细内容

1.3分包工程的施工标准和要求

2.分包合同价格

2.1分包合同总价

2.2价格调整的条件和方式

2.3支付方式和支付时间

3.分包工程的施工期限

3.1施工开始日期

3.2施工结束日期

3.3工程延期及违约责任

4.分包方的义务和责任

4.1分包方的施工质量

4.2分包方的人员与管理

4.3分包方的安全生产与环保要求

5.总包方的义务和责任

5.1总包方的技术支持与协调

5.2总包方的工程材料与设备

5.3总包方的质量监督与验收

6.合同的变更与解除

6.1合同变更的条件

6.2合同解除的条件

6.3合同变更和解除的法律后果

7.违约责任

7.1违约行为及违约责任

7.2违约金的计算和支付方式

7.3因不可抗力导致的违约

8.争议解决方式

8.1争议解决的方式

8.2仲裁地点及仲裁机构

8.3法律适用

9.合同的生效、终止和解除

9.1合同的生效条件

9.2合同的终止条件

9.3合同解除的条件

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息的范围和内容

10.2必威体育官网网址信息的必威体育官网网址期限

10.3违反必威体育官网网址条款的责任

11.合同的附则

11.1合同的签字盖章

11.2合同的附件

11.3合同的修改与补充

12.合同的附件

12.1分包工程详细设计图纸

12.2分包工程施工技术要求

12.3分包工程材料及设备清单

13.其他条款

13.1双方约定的其他事项

13.2双方签字盖章后的合同副本数量

13.3合同的保管和复制

14.合同的签订日期与地点

14.1合同签订日期

14.2合同签订地点

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围与内容

1.1门窗安装工程

根据总包方提供的施工图纸和技术要求，分包方应负责门窗的安装工作，包括铝合金门窗、塑钢门窗、木门窗等。

1.2分包工程的详细内容

分包方应完成门窗安装工程的所有施工任务，包括但不限于：门窗的拆卸、清理、检查、安装、调整、验收等。

1.3分包工程的施工标准和要求

分包方应按照总包方提供的施工图纸、技术要求和规范进行施工，确保门窗安装质量符合相关标准和要求。

第二条分包合同价格

2.1分包合同总价

分包合同总价为一亿伍仟万元整（￥150,000,000），其中包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

2.2价格调整的条件和方式

合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素导致成本变化，双方可协商确定价格调整的方式和金额。

2.3支付方式和支付时间

总包方应按照约定的时间节点，向分包方支付合同价款。支付方式为银行转账，具体支付时间及金额详见合同附件。

第三条分包工程的施工期限

3.1施工开始日期

分包工程的施工开始日期为2024年5月1日。

3.2施工结束日期

分包工程的施工结束日期为2024年8月31日。

3.3工程延期及违约责任

如分包方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。因不可抗力导致的延期，双方协商解决。

第四条分包方的义务和责任

4.1分包方的施工质量

4.2分包方的人员与管理

分包方应具备合格的施工人员和管理团队，确保工程顺利进行。分包方负责施工现场的安全、环保和卫生。

4.3分包方的安全生产与环保要求

分包方应遵守国家和地方的安全生产法规，确保施工现场的安全生产。同时，分包方应按照环保要求进行施工，防止污染环境。

第五条总包方的义务和责任

5.1总包方的技术支持与协调

总包方应提供完整的施工图纸和技术要求，并对分包方进行技术交底。在施工过程中，总包方应负责协调各方关系，确保工程顺利推进。

5.2总包方的工程材料与设备

总包方应提供门窗安装所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。

5.3总包方的质量监督与验收

总包方应负责对分包工程的施工质量进行监督和验收，确保工程质量符合相关标准和要求。

第六条合同的变更与解除

6.1合同变更的条件

合同履行过程中，如因双方原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。

6.2合同解除的条件

合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。合同解除后，双方按照约定处理合同终止事宜。

6.3合同变更和解除的法律后果

合同变更和解除不影响双方合法权益，双方按照约定处理合同终止事宜。如因合同变更或解除导致一方损失，损失赔偿按照双方约定或依法解决。

第八条争议解决方式

8.1争议解决的方式

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点及仲裁机构

双方同意将争议提交至中国仲裁协会设立的仲