古建筑修缮工程施工合同样板8篇.docx

古建筑修缮工程施工合同样板8篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本古建筑修缮工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________古建筑修缮工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：古建筑修缮，包括（具体项目根据实际需求填写）等。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

三、合同价格与支付方式

1.工程总造价：人民币XXXX元（大写：____________________元整）。

2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程进度款。

（1）工程开工前，甲方支付工程总造价的XX%作为预付款。

（2）工程进度过半，甲方支付工程总造价的XX%。

（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付工程总造价的剩余款项。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照古建筑修缮的相关规范和标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。

3.若工程质量不符合合同约定或相关规范、标准，乙方应无偿返工或整改。

五、工程变更与调整

1.若因甲方原因需要变更或调整工程内容，应提前书面通知乙方，双方协商一致后，签订变更或调整协议。

2.变更或调整工程的内容、价格等应在协议中明确。

六、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期相应顺延。

2.若乙方未按合同约定工期完成施工，应承担违约责任，并支付违约金。

3.若因不可抗力因素导致工程延误或损失，双方应协商解决。

七、保修与维护

1.工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限为XX年。

2.在保修期限内，如发生质量问题，乙方应无偿负责维修。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同的生效与备案

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并在相关部门备案。

甲方（业主）：____________________（盖章）乙方（施工单位）：____________________（盖章）签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：____________________古建筑修缮工程施工合同样板结束。此合同格式清晰、美观且完整，可供参考使用。实际合同应根据具体情况进行修改和调整。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证古建筑修缮工程的质量和进度，甲乙双方就本工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________古建筑修缮工程。

2.工程地点：___________________。

3.工程内容：对古建筑进行修缮，包括但不限于屋面修复、木结构加固、石雕壁画保护、地面修复等。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币________万元（大写：_________万元整）。具体金额根据实际施工内容和工程量结算。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照古建筑修缮的相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。

2.甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家相关古建筑修缮工程验收规范执行。

3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返修。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产相关规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2.乙方应遵守文