2024年劳务施工合同例文（三篇）.docxVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页

2024年劳务施工合同例文

甲方：_____

乙方：_____

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、工程内容：_____

四、工程造价：_____

五、双方责任

1.在施工前，甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后的工程施工图及工程设计概算书，将作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2.工程开工前，甲方应组织相关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审。会审后的工程施工图预算书将作为工程竣工结算的唯一依据。

3.乙方必须严格依照施工图纸进行施工，确保施工质量。甲方应为施工工地提供便利，并指派专人负责施工质量监督及隐蔽工程验收。

4.乙方应对设计单位提供的设计图纸进行会审，施工过程中出现的设计问题由乙方负责解决。

5.施工设备及材料由乙方材料仓库运至工地的运输费用已包含在决算书中。

六、双方一致同意，自工程委托合同签订之日起，乙方应在规定日期内完工。如工程延期，由此产生的停工窝工及其他相关损失，由乙方负责。

七、乙方需确保文明施工，施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：工程竣工后，经甲方、监理、乙方三方共同验收合格，甲方将在七天内支付合同价格的95%。剩余5%的款项将在质保期（一年）满后一个月内付清。

九、争议处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.在合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成或调解无果的，可按照以下第种方式解决：

(1)提交仲裁委员会仲裁；

(2)依法向人民法院提起诉讼。

十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份。每份协议具有同等法律效力。

甲方（签章）：_____乙方（签章）：_____

委托代表：_____委托代表：_____

签订时间：_____

2024年劳务施工合同例文（二）

第二款乙方职责

1、乙方必须严格遵守合同中规定的工程期限、质量及安全标准，按需调配相应工种及工人，服从甲方施工人员的调度，遵循施工规范进行作业。

2、乙方应强化对工人的管理，教育工人遵守法律法规，办理流动工人在当地的临时居住证等相关手续，并增强安全、防火、防盗的意识。

3、乙方应组织工人文明施工，确保钢筋工、电焊工等关键工种持证上岗，加强施工现场管理，做到工作完毕场地清洁。文明施工，周转材料按以下比例包干使用：①扣件3%，②U形扣15%，③钢管、钢模0.5%，盈亏自负。

第七款工程验收

（一）工程质量将以国家工程质量检验评定标准的优良等级为标准，确保分项工程优良以达成分部工程优良，分部工程优良以确保单位工程优良。

（二）验收依据为甲方施工人员及监理工程师的签证。

（三）如因乙方原因导致的质量问题需返工，乙方将承担全部责任及由此产生的材料和人工费用损失。

（四）若因甲方指挥错误导致的返工，甲方将以乙方已完成工作量的每人每天30元支付乙方。

第八款人工费支付

（一）工程开始后，甲方向乙方预付工人生活费，每人每月代金券____元，现金____元，每10天支付一次，总额控制。

（二）每30天根据工程进度计算工作量，若达到预期工期，支付总工作量70%的人工费；超出计划量支付80%，未达标准支付60%。支付时需扣除预支金额。如甲方未按时支付，乙方有权要求发放工资或停工。

（三）工程竣工且验收合格，结算总工作量，扣除总预支（含预缴保险费），乙方归还所有工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部分赔偿后____日内支付总额的95%，余款一个月后付清。

（四）如工程经有权单位评定为优良，甲方按附件单价上浮30%结算；若未达优良，甲方则按附件单价下浮10%结算。施工期间的工具费报销作为乙方的奖励。

第九款安全责任

乙方必须遵守甲方的规章制度和安全操作规程，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全责，所有费用与甲方无关。施工期间，乙方需为所有工人购买人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担，乙方提供工人名单，由甲方代为办理保险手续。

第十款违约责任

1、工程承包人如违反合同，未按约定支付劳务报酬或履行其他合同义务，应承担违约责任。

2、工程承包人未按约定核实或支付劳务报酬，应按同期银行贷款利率支付拖欠利息，并按拖欠金额的日____‰支付违约金。

3、工程承包人违反合同的其他义务，应向劳务分包人支付违约金____元，并赔偿由此造成的经济损失，同时延误的劳务分包人工作时间应予顺延。

4、劳务分包人因自身原因延误工期，每延误一日支付违约金____元；施工质量未达合同