改造工程施工合同.pdfVIP

改造工程施工合同--第1页

改造工程施工合同

改造工程施工合同1

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程

承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就养鸡场改造工程协商一致，订立本

合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程

3、工程内容：

二、施工内容

1、钢窗为维修和更换玻璃及刷油漆，面积96×1.44=136.24㎡;

2、门为普通平开钢门，共24樘;

3、拆除原木质屋架、檩条和石棉瓦，更换新钢方管屋架、檩条为钢C型钢，

即C140×40×20×2.0，屋面瓦为50厚彩钢复合瓦;

4、DN50引风透气帽，彩钢制作、安装。

三、施工工期

改造工程施工合同--第1页

改造工程施工合同--第2页

合同工期共计天。合同签订之日算起，如遇不可抗力因素，工期顺延。

四、结算方法

该工程除工程拦标价注明的工程量清单外，所增加的土建项

目、钢结构项目及装饰装修项目，一律按签证清单量，按现行近期国家相关

定额计价方式进行计取。所增加项目工程造价按工程量清单，经双方核定后在七

个工作日内支付总造价的%。

五、工程造价

按拦标价约元，到风透气帽按元/套计补。

六、付款方式

合同签订后，所有安装材料到场报验后，甲方支付款项%，安装完毕后付到

完成工程量的%。工程完工后，经甲方验收合格，甲方在天内支付至完成总价款

的%，留%作为工程质量保证金。该工程保修期为壹年。

七、甲方权利和义务

1、甲方提供原材料堆放场地。

2、按合同约定向乙方支付工程款。

3、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度、材料工程量、安全生产

及按图施工情况。

4、负责本工程中各工程、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、

场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进

行整改。

5、负责组织工程验收工作，及竣工资料的合并及归档。

改造工程施工合同--第2页

改造工程施工合同--第3页

八、乙方权利和义务

1、乙方对所提供的产品必须确保质量符合国家标准，按时、按质、按量完

成该工程。

2、乙方必须按甲方技术要求及使用需要制作安装，统一规范化。在安装过

程中，因乙方违反操作规程或其它原因，发生的一切安全事故和损失全部由乙方

承担，与甲方无任何关系。

3、乙方承担由乙方施工质量所造成的一切责任和后果。

4、甲方负责提供施工期间的施工电源，费用由乙方承担。

5、工程完成后，负责清理现场，保证现场环境卫生。

九、违约责任

乙方必须按照甲方要求按质按量完成钢结构制作安装，如果中途退场，给甲

方造成损失的，工程款不予结算，乙方负责赔偿甲方损失。

十、争议解决

履行本合同期间，甲乙双方发生的争议或纠纷，由双方协商解决，协商不成，

双方同意向曲靖市仲裁委员会申请仲裁或依法向人民法院起诉。

十一、合同的生效和终止

1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

2、本合同在结清工程尾款后终止。