2024版标准建设工程施工合同范本.docxVIP

编号：__________

2024版标准建设工程施工合同范本

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版标准建设工程施工合同范本

合同目录

第一章：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程师

1.4施工场地

1.5工程内容

1.6合同文件

第二章：合同价格

2.1合同总价

2.2工程变更价款

2.3工程量清单

2.4价格调整

2.5预付款

2.6进度付款

2.7竣工结算

2.8质量保证金

第三章：合同履行

3.1承包人责任

3.2施工进度

3.3质量标准

3.4材料与设备

3.5安全文明施工

3.6环境保护

3.7工程师的指令

第四章：合同变更与解除

4.1合同变更

4.2工程暂停

4.3合同解除

第五章：违约责任

5.1发包人的违约

5.2承包人的违约

5.3工程师的违约

第六章：争议解决

6.1协商解决

6.2调解

6.3仲裁

6.4诉讼

第七章：合同的生效、终止与解除

7.1合同生效

7.2合同终止

7.3合同解除

第八章：合同的转让与分包

8.1合同转让

8.2分包管理

第九章：保险

9.1工程保险

9.2人员保险

9.3保险理赔

第十章：税费

10.1税费责任

10.2税收优惠政策

第十一章：必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3泄密责任

第十二章：合同的监督与检查

12.1监督机构

12.2检查权利

12.3检查结果处理

第十三章：合同的补充协议

13.1补充协议的签订

13.2补充协议的生效

第十四章：其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的保管

14.3合同的语言和解释

14.4合同的修订

合同编号_________

第一章：合同主体及定义

1.1发包人：指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织。

1.2承包人：指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织。

1.3工程师：指由发包人指派的，负责施工过程的管理、监督和协调的工程技术人员。

1.4施工场地：指合同中约定的施工工程的具体地点。

1.5工程内容：指合同中约定的施工工程的范围、规模、质量等要求。

1.6合同文件：指合同正本、附件以及双方协商一致的其他文件。

第二章：合同价格

2.1合同总价：指承包人按照合同约定完成的工程，应得的全部报酬。

2.2工程变更价款：指因工程变更导致合同价格的调整。

2.3工程量清单：指合同中约定的工程各项工作的名称、数量、质量等内容的清单。

2.4价格调整：指合同履行过程中，因市场行情变化等原因导致价格的调整。

2.5预付款：指发包人按照合同约定，在工程开工前支付给承包人的款项。

2.6进度付款：指发包人按照合同约定，按照工程进度支付给承包人的款项。

2.7竣工结算：指工程竣工后，按照合同约定进行的最终价款结算。

第三章：合同履行

3.1承包人责任：承包人应按照合同约定，完成工程施工，并保证工程质量、安全、进度等要求的实现。

3.2施工进度：承包人应按照合同约定的施工计划和进度要求，完成工程施工。

3.3质量标准：承包人应按照合同约定的质量标准，完成工程施工，并保证工程质量。

3.4材料与设备：承包人应按照合同约定，提供施工所需的材料和设备，并保证其质量。

3.5安全文明施工：承包人应按照合同约定，进行安全文明施工，保障工程安全，保护环境，维护公共秩序。

3.6环境保护：承包人应按照合同约定，采取有效措施，防止污染和损害环境。

3.7工程师的指令：承包人应严格执行工程师的指令，确保工程施工的顺利进行。

第四章：合同变更与解除

4.1合同变更：合同履行过程中，因客观情况变化等原因，需要对合同内容进行修改或补充，各方协商一致后可进行合同变更。

4.2工程暂停：因不可抗力等特殊情况，需要暂停工程施工的，各方协商一致后可暂停工程施工。

4.3合同解除：合同履行过程中，发生合同约定的解除条件，各方协商一致后可解除合同。

第五章：违约责任

5.1发包人的违约：发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

5.2承包人的违约：承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

5.3工程师的违约：工程师未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

第六章：争议解决

6.1协商解决：合同各方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。

6.2调解：协商解决不成，各方可以同意由第三方进行调解。

6.3仲裁：合同各方在合同中约定仲裁条款，争议提交仲裁机构进行仲裁。

6.4诉讼：合同各方在合同中未约定仲裁条款，或者仲裁解决不成，