2024版建设工程施工合同页23].docx

2024版建设工程施工合同[页23]

合同编号：__________

地址：_____________________________

邮政编码：_________________________

联系人：__________________________

联系电话：________________________

地址：_____________________________

邮政编码：_________________________

联系人：__________________________

联系电话：________________________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_____________________

1.2工程地点：_____________________

1.3工程规模：_____________________

1.4工程内容：_____________________

1.5工程预算：_____________________

1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、乙方的义务和责任

2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范、技术要求，完成施工图设计及施工任务。

2.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求，确保工程安全，不得出现安全事故。

2.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

2.4乙方应按照约定的价格支付工程款，不得无故拖欠或延迟支付。

2.5乙方应按照合同约定，对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以必威体育官网网址。

三、甲方的义务和责任

3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款，如有延期，应承担相应的违约责任。

3.2甲方应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，并保证施工场地符合施工要求。

3.3甲方应对乙方提供的工程设计及施工方案进行审核，并在约定时间内给予批准或提出修改意见。

3.4甲方应对乙方施工过程中的合理需求予以支持，并积极协助乙方解决施工中遇到的问题。

3.5甲方应按照约定，对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密予以必威体育官网网址。

四、合同价格

4.1双方同意，本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

4.2合同价格包括但不限于：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税金等。

4.3乙方完成工程后，甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款。

五、工期

5.1双方同意，本工程的工期为____个月，自乙方入场施工之日起计算。

5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

5.3甲方如因自身原因导致工期延误，应支付乙方因此产生的额外费用。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

6.3双方如因违反合同约定导致工程质量、安全等方面的问题，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款后失效。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.工程预算明细

4.工程进度计划

5.材料和设备规格书

6.安全防护措施方案

7.质量保证措施方案

8.施工组织设计

9.工程验收标准和方法

10.双方签订的补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。

2.甲方未按照约定时间支付工程款，属于违约行为。

3.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。

4.乙方未按照约定必威体育官网网址信息，属于违约行为。

5.甲方未按照约定提供施工条件，属于违约行为。

6.甲方未按照约定支持乙方施工需求，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主。

2.乙方：指具备相应资质和能力的设计和施工单位。

3.工程质量：指