2024油田建设工程施工合同合同.docxVIP

2024油田建设工程施工合同合同

合同编号：__________

2024油田建设工程施工合同

地址：_________________________

联系人：_________________________

联系电话：______________________

地址：_________________________

联系人：_________________________

联系电话：______________________

鉴于：

1.业主为油田建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；

2.承包商具备相应的资质和能力，愿意承担该油田建设工程的施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。

第一条合同范围与工程内容

1.1本合同范围内的油田建设工程包括但不限于：________________（具体工程内容详见附件一）。

1.2承包商应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等完成施工任务。

第二条合同价格与支付方式

2.1本合同的合同总价款为人民币________元整（大写：_______________________元整），包括但不限于：工程设计费、施工费、材料设备费、运输费、安装费、调试费、验收费、培训费、质保期内维修费等。

2.2业主应按照本合同约定的付款进度向承包商支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的________%；

（2）工程进度达到________%后，业主向承包商支付合同总价款的________%；

（3）工程验收合格并交付使用后，业主向承包商支付合同总价款的________%；

（4）质保期内，如承包商按照本合同约定履行义务，业主不再向承包商支付额外费用。

第三条工程质量与标准

3.1承包商应按照国家和行业标准以及本合同约定的质量标准完成施工任务。

3.2工程质量检验合格的标准为：________________（详见附件二）。

3.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。

第四条工程进度与工期

4.1承包商应按照本合同约定的工程进度完成施工任务。

4.2工程开工日期为：________________，工程竣工日期为：________________。

4.3如承包商原因导致工程进度延误，承包商应按照业主的要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：________________（详见附件三）。

第五条材料与设备

5.1承包商应按照本合同约定的材料和设备规格、型号、数量等提供施工所需材料和设备。

5.2材料和设备应符合国家产品质量标准及行业规定，并具备相关合格证明文件。

5.3材料和设备验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行更换或修复，并承担由此产生的费用。

第六条安全生产与环保

6.1承包商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。

6.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保施工环保。

6.3发生安全事故或环境污染事件的，承包商应立即报告业主，并按照业主的要求采取相应措施，承担相应责任。

第七条违约责任

7.1承包商违反本合同约定的，业主有权要求承包商承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、解除合同等。

7.2业主违反本合同约定的，承包商有权要求业主承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、解除合同等。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：________________年。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.附件一：合同范围内的油田建设工程详细工程内容

2.附件二：工程质量检验合格标准

3.附件三：逾期竣工违约金计算方式

二、违约行为及认定：

1.承包商违反合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等，认定为违约行为。

2.承包商未按照本合同约定的付款进度支付合同价款，认定为违约行为。

3.工程验收不合格，认定为承包商违约行为。

4.材料和设备验收不合格，认定为承包商违约行为。

5.发生安全事故或环境污染事件，认定为承包商违约行为。

6.业主未按照本合同约定的付款进度向承包商支付合同价款，认定为业主违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指油田建设工程项目的