2024施工合同管理控制项目造价研究论文.docxVIP

?合同编号：__________

一、工程概况

1.1本项目位于__________________，工程内容包括__________________。

1.2工程规模：__________________。

1.3工程质量标准：__________________。

1.4工程总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。

二、合同工期

2.1开工日期：____年__月__日。

2.2竣工日期：____年__月__日。

三、合同价格及支付方式

3.1双方确认，本项目的合同价格为固定价格，即人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。

3.2甲方应按照下列支付方式向乙方支付合同价款：

（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价款的__%；

（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价款的__%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__%；

（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在工程保修期满后__日内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

四、工程质量及保修

4.1乙方应按照设计文件、施工图纸、工程技术标准、规范和合同约定进行施工，保证工程质量。

4.2工程保修期限为：自工程竣工验收合格之日起__年。

五、违约责任

5.1甲方逾期支付合同价款的，应按照逾期部分价款的__%向乙方支付违约金。

5.2乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期部分工程价款的__%向甲方支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方提交完整的工程资料后失效。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

代表（签名）：__________________代表（签名）：__________________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。

解决办法：甲方和乙方都应熟悉并遵守相关的法律法规，确保合同内容的合法性。如有疑问，可咨询专业法律顾问。

2.双方应保证合同中所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性。

解决办法：双方应认真核实对方的资质和能力，确保所提供的资料和信息无误。如有疑问，可要求对方提供相应的证明材料。

3.工程质量是双方共同关注的问题，乙方应按照约定标准进行施工，甲方应按时支付合同价款。

解决办法：乙方应严格按照设计文件、施工图纸、工程技术标准、规范和合同约定进行施工，确保工程质量。甲方应按照约定的支付方式及时支付合同价款。

4.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：双方应保持沟通和协商，积极寻求解决问题的途径。如果协商无果，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指本合同中的委托人或业主，负责委托乙方进行施工。

解释：甲方是建设工程项目的业主或委托人，对工程项目的实施负有责任和义务。

2.乙方：指本合同中的施工单位，负责完成甲方委托的施工项目。

解释：乙方是具备相关资质和能力的施工单位，按照甲方的要求进行施工。

3.合同价款：指双方约定的完成施工项目后，甲方应支付给乙方的金额。

解释：合同价款是双方约定的施工项目的总造价，包括工程款、材料款、人工款等。

4.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的违约赔偿。

解释：违约金是违约方因违约行为而应承担的赔偿责任，用于弥补对方因违约所造成的损失。

5.工程保修期限：指乙方对施工的工程项目承担质量保修的时间期限。

解释：工程保修期限是乙方对施工的工程项目在一定时间内承担质量保修的承诺，通常自工程竣工验收合格之日起计算。

应用场合：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具备相关资质和能力的施工单位之间的施工合同。

2.适用于各类建筑工程项目的施工，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。

补充条款：

1.施工范围和内容的具体描述。

2.工程进度计划和关键节点的要求。

3.材料和设备的品牌、规格、质量标准等要求。

4.施工人员的安全教育和培训要求。

5.环境保护