2024年钢结构工程施工承包合同参考模板（二篇）.docxVIP

第PAGE7页共NUMPAGES7页

2024年钢结构工程施工承包合同参考模板

一、施工延误原因

1.频繁发生的不当施工操作；

2.合同约定的预付款、工程进度款或代购材料差价款未按期拨付，进而影响施工进度；

3.遭遇人力不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力因素，导致工期延误。

二、双方职责界定

1.乙方提供的所有主要原材料、设备、构配件及半成品，必须依据相关规定提供质量合格证明，或经检验合格后，方可用于工程项目中；

2.甲方提供的同类物资亦需附带质量合格证明，方可用于施工。若需对材料进行变更或替代使用，必须事先获得原设计单位的书面同意，并通知甲方派驻代表进行签证确认后，方可实施；

3.隐蔽工程在未经甲方派驻代表检查、验收并签章前，不得进行下一道工序的施工；

4.乙方需依据质量验评标准，对工程进行分项、分部和单位工程质量的评定，并及时将单位工程质量的评定结果报送甲方及质量监督站。在单位工程结构完工时，应联合甲方、质量监督站进行结构中间验收；

5.若乙方在施工过程中发生质量事故，应立即向甲方派驻代表及当地建筑工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果需送交甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，则需经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究确定，并经设计建设单位签证后实施；

6.工程竣工后，乙方需按照规定对工程进行保修，保修期限自通过竣工验收之日起计算。

三、施工与设计变更管理

1.甲方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，甲方应组织设计交底和三方会审，形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均无权擅自修改上述资料；

2.若在施工过程中发现设计存在错误或严重不合理之处，乙方应及时以书面形式通知甲方。甲方需会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方则按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压等实际损失），由甲方负责，并相应调整合同造价；

3.乙方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、优化工艺的合理化建议。经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家规定进行分配；

4.若甲方需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方方可依据此进行施工。对于重大修改或增加造价的情况，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全后，乙方方可实施。

四、工程验收流程

1.竣工工程验收将依据国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等为依据进行；

2.在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工后，其质量需经当地质量监督部门检验合格，甲方应及时办理验收签证手续；

3.工程经竣工验收合格后，甲方方可使用；

4.在规定的保修期内，因施工造成的任何质量事故和质量缺陷，乙方应负责无偿保修。

五、违约责任界定

（一）乙方责任：

1.若工程质量不符合合同规定，乙方需负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，乙方还需偿付逾期违约金；

2.若工程未能按合同规定的工期交付使用，将依据合同中关于工期顺延的条款进行归责。

（二）甲方责任：

1.若甲方未能按照合同规定履行自身责任，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿乙方因此遭受的实际损失；

2.若工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此遭受的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失；

3.若工程未经验收，甲方擅自提前使用或擅自动用，由此产生的质量或其他问题，由甲方自行承担责任；

4.若乙方验收通知书送达指定日期后甲方不进行验收，将按规定偿付逾期违约金；

5.若甲方未按合同规定拨付工程款，将依据银行有关逾期付款办法的规定，按延付金额的日利率支付乙方赔偿金。

六、纠纷解决机制

双方应严格遵守本合同各项条款。若发生争议且协商不成时，可按以下方式之一解决：

1.向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

2.向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、附

2024年钢结构工程施工承包合同参考模板（二）

五、双方义务

1、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品，应按相关规定提供质量合格证明，并在使用前通过检验合格；

2、甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品，同样需具备质量合格证明，若进行材料变更或代用，需经原设计单位书面同意，并由甲方代表签证后方可使用；

3、隐蔽工程在下一道工序开始前，需经甲方代表检查、验收并签章；

4、乙方应按质量