民法典施工合同范本5篇.pdfVIP

民法典施工合同范本5篇

民法典施工合同范本1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和

本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新

修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷

材。

第二条工期：.07.01--.08.10

第三条工程质量要求及工作范围

第四条合同价款：

第五条安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责

任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工

方便。

第六条验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工

后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年,

一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。

第七条付款方式

工程验收合格后，凭验收签字单据结算.

第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意

解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同

履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：(签字)乙方代表(签字)

年月日：

民法典施工合同范本2

甲方：

乙方：

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，

遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，

订立本合同，供双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：毛庄镇一中校园内

2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水

3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细

部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及

与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施

工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材

料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

2、全部包工包料，单价为40元/平方。

3、面积：按甲方确认的实做面积结算。

四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量：

1、工程质量标准：合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。

并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷

材?(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产

品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验

收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积40元。

不再另计任何费用。

达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发

包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单

位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无

任何异议。

九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲

方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

甲方：乙方：

年月日年月日

民法典施工合同范本3

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据__县人民政府

关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双

方就__小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：__小学校舍建设

2、工程地点：__小学原校址