2024版建设工程施工合同论文.docxVIP

2024版建设工程施工合同论文

合同编号：__________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权，并需按照相关法律法规及政策完成该项目的建设；乙方具有相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资估算：____________________

1.6工程质量标准：____________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2合同价格包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。

2.3合同价格的支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；

（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的95%；

（4）剩余的5%作为质量保证金，在工程保修期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。

第三条工程进度

3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按期完成。

3.2乙方应严格按照工程设计和施工规范进行施工，确保工程质量。

3.3乙方应定期向甲方报告工程进度，如有影响工程进度的情况，应及时通知甲方。

第四条工程质量

4.1乙方应按照设计和规范要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应组织自检，并提交竣工验收报告。

4.3甲方应按照约定时间组织验收，验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

4.4工程保修期内，乙方应对工程质量问题负责修复，并承担相应费用。

第五条合同的变更和解除

5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行合同，双方可协商变更或解除合同。

5.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定办理相关手续，并承担相应责任。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。

6.2乙方工程质量不符合约定，应承担整改、修复等费用，并支付相应违约金。

6.3甲方未按照约定时间支付进度款，应支付乙方逾期付款的违约金。

6.4一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，并支付对方相应损失。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

签订日期：______________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.施工组织设计

5.施工方案

6.材料及设备采购合同

7.施工进度计划

8.工程质量保修书

9.合同履行过程中的相关协议和函件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2.乙方工程质量不符合约定，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付进度款，视为违约。

4.一方违反合同规定，导致合同无法履行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决策权。

2.乙方：指承担工程项目施工的单位。

3.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价。

4.进度款：指工程项目按照约定进度，甲方应支付给乙方的款项。

5.违约金：指一方违约时，应支付给对方的经济赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方说明原因。如因甲方原因导致进度延误，甲方应承担相应责任。

2.工程质量问题：乙方应及时整改，并承担整改、修复等费用。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工。

3.付款延误：甲方应及时支付进度款，如因甲方原因导致付款延误，甲方应支付乙方逾期付款的违约金。

4.合同变更或解除：双方应协商一致，并办理相关手续。如因不可抗力等因素导致合同变更或解除，双方应承担相应责任。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同。

2.用于规范甲方和乙方在施工过程中的权利和义务。

3.用于指导工程项目的进度、质量、付款等各方面的管理。

4.作为解决合同履行过程中产