2024年装修施工合同范本6篇.docx

2024年装修施工合同范本6篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方装修工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________装修工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：包括室内设计、施工、材料选购等

4.工程期限：自本合同签订之日起____天完成

二、工程报价及支付方式

1.工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。该总造价是根据乙方提供的报价单和双方协商确定的。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：

（1）本合同签订后，甲方支付工程总造价的____%作为预付款。

（2）施工过程中，甲方按工程进度支付款项。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

三、施工要求及材料

1.乙方应按照双方确认的设计方案进行施工，确保工程质量。

2.乙方负责选购工程所需材料，材料质量应符合国家标准。

3.施工过程中，乙方应注意安全，确保施工现场安全。

4.甲方有权对施工现场进行监督检查，确保工程按照合同要求进行。

四、工程期限及延误

1.工程期限自本合同签订之日起计算。

2.如因甲方原因导致工程延误，乙方有权顺延工期。

3.如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任。

五、工程质量及保修

1.乙方应确保工程质量，如因乙方施工质量导致的问题，乙方应负责修复。

2.工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限为____年。

3.保修期内，如因乙方施工质量导致的问题，乙方应负责免费维修。

六、违约责任

1.如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停工，工期顺延。

2.如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

3.甲乙双方应共同遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4.本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（业主）：____________________（签字）

日期：_______年______月______日

乙方（施工单位）：____________________（签字）

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本装修施工项目的具体事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________装修工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括室内设计、施工、材料选购等。

4.工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为XX个月。

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。该价款包括材料费、人工费、税费等一切相关费用。具体明细见附件。

2.甲方应按以下方式支付工程款：

（1）本合同签订后XX日内，甲方向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款；

（2）工程进度达到XX%时，甲方向乙方支付工程总价款的XX%；

（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方向乙方支付剩余款项。

三、工程设计和材料

1.乙方应按照甲方的要求进行室内设计，并提交设计方案供甲方确认。

2.甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见，乙方应予以配合并修改。

3.乙方负责采购工程所需的材料，并确保其质量符合国家标准。

4.甲方有权对乙方采购的材料进行检查，如有质量问题，乙方应负责更换。

四、工程施工及质量

1.乙方应按照设计方案和国家施工规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对施工进度和工程质量进行检查，并提出改进意见。

3.乙方应确保施工现场安全，采取必要的安