2024陕西省建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程预算：________________

第二条合同价格

2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后____个工作日内进行审核确认。

第三条工期

3.1双方确认，本工程的工期为____个月。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，乙方应提前____天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准以及甲方的要求进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格标准：________________

第五条付款方式及进度

5.1双方确认，本工程的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间如下：

（1）工程进度达到____%，支付工程款的____%；

（2）工程进度达到____%，支付工程款的____%；

（3）工程验收合格后，支付剩余的工程款。

5.2乙方在收到甲方付款后，应向甲方提供等额的发票。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×____%。

6.2甲方未按照约定时间付款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。

第七条争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保填写在合同中的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，一经发现，乙方应承担相应的法律责任。解决办法：甲方有权要求乙方提供相关证明文件，乙方应积极配合。

2.合同双方应按照约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。解决办法：受损方有权要求违约方承担违约金、损害赔偿等责任。

3.合同双方应严格按照国家法律法规、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权终止合同。

4.合同双方应按照约定的付款方式和进度支付款项，如一方未按约定支付，应承担违约责任。解决办法：受损方有权要求违约方支付违约金、损害赔偿等责任。

5.合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方可委托律师协助处理争议，如有必要，可以向法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责委托乙方进行工程建设。

2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方的要求进行工程建设。

3.合同总价：指双方约定的工程建设的总费用。

4.工期：指双方约定的工程建设的完成时间。

5.质量标准：指双方约定的工程质量的要求，包括国家标准、行业标准和地方标准等。

6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。

7.损害赔偿：指一方因违约行为导致另一方遭受损失时，违约方应承担的赔偿责任。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.适用于陕西省内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等施工工程。