2024路生命安全防护工程施工合同书.docxVIP

?合同编号：__________

合同双方：

甲方：（甲方全称）

乙方：（乙方全称）

鉴于甲方为实施2024路生命安全防护工程，同意由乙方负责工程的施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程内容

1.1工程名称：2024路生命安全防护工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准

二、合同金额

2.1本合同工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价款支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%工程款。

三、工程期限

3.1工程开工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方工程总价款的千分之五的违约金。

四、施工要求

4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工安全。

4.3乙方应保证工程材料符合国家及行业相关标准，不得使用劣质材料。

五、验收及保修

5.1工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应积极配合。

5.2工程保修：工程验收合格后，乙方应按国家及行业相关规定提供保修服务。

六、违约责任

6.1乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金。

七、争议解决

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规，双方应严格按照合同条款执行。

解决办法：如一方违反法律法规或合同条款，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

2.双方应保证提供的工程图纸、技术要求、材料等符合国家及行业相关标准。

解决办法：如发现不符合标准的情况，另一方有权要求整改，必要时可要求解除合同。

3.工程进度和质量是合同履行的关键，双方应密切配合，确保工程按期完成且质量合格。

解决办法：定期召开工程协调会，双方共同跟踪工程进度和质量，发现问题及时解决。

4.合同价款的支付应严格按照约定的付款条款执行，不得无故拖欠或提前支付。

解决办法：双方共同遵守付款约定，如一方未按约定支付，另一方有权暂停施工直至支付到位。

5.工程验收和保修是保证工程质量的重要环节，双方应严格按照相关规定执行。

解决办法：验收不合格的工程，乙方应负责整改直至合格；保修期内，乙方应负责解决工程质量问题。

6.如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：双方可约定仲裁机构进行仲裁，或向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

解释：甲方为本工程的委托方，负责组织工程的设计、招标、验收等工作。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

解释：乙方为本工程的施工方，负责工程的施工、保修等工作。

3.工程总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。

解释：包括工程款、材料款、人工费等各种费用。

4.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。

解释：违约金用于补偿因违约行为导致的损失。

5.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量标准。

解释：验收合格后，工程方可投入使用。

6.保修：指承包人对完成的工程在一定期限内提供的质量保障服务。

解释：保修期内，如出现质量问题，承包人应负责维修或更换。

应用场合：

1.适用于甲方作为工程项目发包方，乙方作为工程施工承包方之间的合同签订。

2.适用于2024路生命安全防护工程的施工合同签订。

3.适用于双方就工程质量、进度、付款、验收等有明确约定的合同签订。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额发生变化的，双方应协商一致，并签订补充协议。

2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方应协商解决。

3.工程保险：乙