4S店装修工程承包合同.docx

4S店装修工程承包合同

合同目录

第一章总则

1.1合同主体及定义

1.2合同标的

1.3合同签订地点和时间

第二章工程概况

2.1工程地点

2.2工程规模

2.3工程预算

第三章工程承包范围

3.1承包内容

3.2承包方式

3.3工程进度及工期

第四章质量标准

4.1工程质量要求

4.2质量验收标准

4.3质量保障措施

第五章合同价款及支付

5.1合同价格

5.2付款方式及时间

5.3工程进度款支付

5.4竣工结算

第六章施工组织与管理

6.1承包人施工组织

6.2发包人协调与配合

6.3工程变更及调整

第七章安全生产及环保

7.1安全生产要求

7.2环保要求

7.3安全事故处理

第八章违约责任

8.1违约行为及责任

8.2违约赔偿金额计算

8.3不可抗力因素

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼地点及法院

9.3仲裁或诉讼费用承担

第十章合同的解除和终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3解除或终止合同后的处理

第十一章必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息范围

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约必威体育官网网址条款的赔偿

第十二章合同的生效、修改和解除

12.1合同生效条件

12.2合同修改

12.3合同解除

第十三章其他约定

13.1广告宣传费用

13.2知识产权保护

13.3配合验收及移交

第十四章附则

14.1合同附件

14.2合同修改记录

14.3合同解除或终止后的义务

14.4合同争议解决的时间限制

合同编号_________

第一章总则

1.1合同主体及定义

1.1.1合同双方主体

1.1.2合同相关定义

1.2合同标的

1.3合同签订地点和时间

1.3.1合同签订地点

1.3.2合同签订时间

第二章工程概况

2.1工程地点

2.2工程规模

2.3工程预算

2.3.1预算编制依据

2.3.2预算审批程序

第三章工程承包范围

3.1承包内容

3.1.1承包工程明细

3.1.2承包工程标准

3.2承包方式

3.2.1承包方式选择

3.2.2承包方式执行

3.3工程进度及工期

3.3.1工程进度计划

3.3.2工期延误责任

第四章质量标准

4.1工程质量要求

4.1.1质量标准依据

4.1.2质量验收项目

4.2质量验收标准

4.2.1验收程序及组织

4.2.2验收不合格处理

4.3质量保障措施

4.3.1质量管理制度

4.3.2质量责任追究

第五章合同价款及支付

5.1合同价格

5.1.1合同价格构成

5.1.2价格调整条件

5.2付款方式及时间

5.2.1付款方式

5.2.2付款时间

5.3工程进度款支付

5.3.1进度款支付条件

5.3.2进度款支付比例

5.4竣工结算

5.4.1竣工结算条件

5.4.2竣工结算程序

第六章施工组织与管理

6.1承包人施工组织

6.1.1施工组织设计

6.1.2施工现场管理

6.2发包人协调与配合

6.2.1发包人协调职责

6.2.2发包人配合事项

6.3工程变更及调整

6.3.1变更程序

6.3.2变更费用承担

第七章安全生产及环保

7.1安全生产要求

7.1.1安全生产责任制

7.1.2安全事故报告

7.2环保要求

7.2.1环保措施实施

7.2.2环保设施验收

7.3安全事故处理

7.3.1安全事故应急预案

7.3.2安全事故责任追究

第八章违约责任

8.1违约行为及责任

8.1.1违约行为界定

8.1.2违约责任承担

8.2违约赔偿金额计算

8.2.1赔偿金额计算方法

8.2.2赔偿限额

8.3不可抗力因素

8.3.1不可抗力定义

8.3.2不可抗力后果处理

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1协商解决

9.1.2第三方调解

9.2仲裁或诉讼地点及法院

9.2.1仲裁地点及机构

9.2.2诉讼地点及法院

9.3仲裁或诉讼费用承担

9.3.1仲裁费用承担

9.3.2诉讼费用承担

第十章合同的解除和终止

10.1合同解除条件

10.1.1合同解除条件

10.1.2解除合同程序

10.2合同终止条件

10.2.1合同终止条件

10.2.2终止合同程序

10.3解除或终止合同后的处理

10.3.1解除或终止后的义务

10.3.2解除或终止后的权益处理

第十一章必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址信息范围

11.1.1必威体育官网网址信息定义

11.1.2必威体育官网网址信息例外

11.2必威体育官网网址期限

11.2.1必威体育官网网址期限规定

11.2.2必威体育官网网址期限延长

11.3违约必威体育官网网址条款的赔偿

1