施工工合同2024年.docxVIP

施工工合同2024年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

联系方式：

鉴于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目地点）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

1.5工程总价：（项目总价）

二、合同工期

2.1工期自（开工日期）至（竣工日期），共计（工期天数）天。

2.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。

三、质量标准

3.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，具体保修期限和保修范围按照双方约定的保修条款执行。

四、合同价款及支付

4.1双方确认工程总价为（总价金额），甲方按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付价款。

4.2甲方支付价款时，应扣除乙方应缴纳的税金、费用等。

4.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料和验收报告，经甲方验收合格后支付剩余价款。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余价款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.施工方案

5.施工合同履行过程中所需的其他技术资料

二、违约行为及认定：

1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合合同约定及国家相关法律法规和行业标准，视为违约。

3.支付违约：甲方未按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付价款，视为违约。

4.其他违约行为：包括但不限于乙方未能履行合同约定的义务，或违反法律法规、行业标准的行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同约定的工程项目业主。

2.乙方：指具备相应资质的施工单位。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。

4.工程质量：指工程满足使用功能、安全、环保等要求的状态。

5.合同价款：指双方约定的工程总价。

6.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：双方应积极沟通，协商调整工期；如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至满足合同及国家相关法律法规要求；如乙方无法整改，甲方有权委托第三方处理，并由乙方承担相应费用。

3.支付问题：甲方应按照约定付款节点和付款比例向乙方支付价款；如甲方违约，乙方有权暂停施工，并追究甲方违约责任。

4.合同履行过程中的其他问题：双方应积极沟通，协商解决；如协商不成，可依法解决。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目施工合同。

2.适用于工程规模、内容和工程总价在合同中明确约定的情况。

3.适用于双方自愿签订、平等互利的合作关系。

4.适用于需要明确工期、工程质量、合同价款及违约责任等条款的施工合同。