土方分包合同范本（通用4篇）.pdfVIP

土方分包合同范本（通用4篇）

土方分包篇1

发包方(以下简称甲方)

分包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的

工程中的劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责

任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条：工程概况

第二条：分包具体工作内容

第三条分包项目及包干单价

3.1乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、

税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。

3.2施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运

(含二次转运)按每月每人元包干。

3.3基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价

为元/m2，其中基价元/m2，质量元/m2，安全元/m2，工期元

/m2，文明施工元/m2，材料节约元/m2。

注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则

甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文

明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。

第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求

及其他约定4.1质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，

质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施

工验收规范和标准验收和签发。

若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，

给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲

方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。

4.2分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财

务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质

保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期

及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质

量保修证书》内容执行。

4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形

象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。

若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期，乙

方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金元/天。

4.4安全：严格执行建设部JGJ59—99标准及《重庆市劳动安全

条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故控制在项目

工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部安全负责

人签发。

在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故，在明确责任

基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，

善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统

计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部安全

事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。

乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因

乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。

责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事

故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故书

为责任确定的依据。

4.4文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由

甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求。

4.5材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程

量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方

现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理，不及时回收，

不听安排，盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，

同时甲方有权给予乙方适当的罚款。

4.6乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、

材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方

出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。

第五条：劳务分包费的支付

5.1支付方式：银行转帐支票

5.2支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方

审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为

付款的必要条件，按所完成实物工作量的%支付分包款，累计付至总

分包款的