机场土石方施工合同6篇.docx

机场土石方施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方机场土石方施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________机场土石方工程。

2.工程地点：___________。

3.工程内容：包括土石方开挖、运输、填筑、排水等。

二、合同工期

工程开工日期：____年__月__日。

工程竣工日期：____年__月__日。

合同工期总日历天数：____天。

三、工程量和计价方式

工程量按照实际完成的工程量计算，计价方式按照双方商定的单价进行计算。具体单价详见附件《工程量清单及报价表》。

四、工程质量标准与验收

1.乙方必须按照国家和地方现行的工程质量标准、规范进行施工，并接受政府质量监督部门的检查检验。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料。甲方应当在接到通知后及时组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：按照工程进度进行支付。具体支付比例和支付方式详见附件《工程款支付表》。

2.工程款支付时间：甲方应按约定时间及时支付工程款，确保工程进度。

六、甲方责任与义务

1.甲方应按合同约定提供施工所需的图纸、资料等。

2.甲方应协调解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。

3.甲方应按约定时间支付工程款。

七、乙方责任与义务

1.乙方应严格按照施工图纸、规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方应遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。

3.乙方应按时提交工程资料，配合甲方进行验收工作。

4.乙方应对所承包的工程进行保修，保修期限按照国家和地方相关规定执行。保修期间出现的质量问题，乙方应及时进行修复。保修费用由乙方承担。

八、违约责任

1.甲方如未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。违约金的具体数额按照合同约定的标准计算。如因甲方逾期付款导致工程停工或延误的，甲方应承担全部损失。

篇2

甲方（发包方）：___________

乙方（承包方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就机场土石方施工工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地点：___________

工程内容：土石方开挖、运输、回填、平整等

二、合同工期

1.工程开工日期：_______年____月____日

2.工程竣工日期：_______年____月____日

3.合同工期总日历天数：____天

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付比例为工程进度完成后_____%、工程验收合格后支付_____%，余款作为质保金在______年后支付。

四、工程质量标准及验收方式

1.乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收由甲方组织，乙方配合。验收内容包括工程量、施工质量等。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、安全生产与环境保护

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。

2.施工过程中，乙方应采取有效措施防止环境污染。

六、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，应支付违约金并承担由此造成的损失。

3.若因违约造成工程停工、窝工、材料损失等，违约方应承担赔偿责任。

七、合同变更与解除

1.双方协商一致，可以变更或解除合同。变更或解除合同应当采用书面形式。

2.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可以解除合同。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.双方应妥善保管与本合同相关的技术资料、图纸等，未经对方同意，不得泄露或向第三方提供。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、附