2024[专业工程施工合同]建设工程施工合同司法解释.docxVIP

2024[专业工程施工合同]建设工程施工合同司法解释.docx

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

?合同编号:__________

合同双方:

甲方:(全称)

地址:

联系电话:

乙方:(全称)

地址:

联系电话:

鉴于:

双方为了明确双方的权利、义务和责任,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,经过友好协商,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程名称:(工程全称)

1.2工程地点:(工程具体位置)

1.3工程规模:(工程规模描述)

1.4工程内容:(工程主要内容)

1.5工程总价:(工程总价)

第二条合同价格与支付

2.1双方确认,本合同约定的工程总价款为人民币(大写):________元整(小写):________元。

2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例,向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下:

(此处详细描述付款节点和付款比例)

2.3乙方应当按照合同约定的工程进度和质量要求,完成工程施工。

第三条工程质量与标准

3.1乙方应按照国家和行业标准,以及本合同约定的工程质量要求,完成工程施工。

3.2双方同意,本合同的工程质量标准为:(描述工程质量标准)。

第四条工程进度

4.1乙方应按照本合同约定的工程开工日期和竣工日期,完成工程施工。

4.2乙方应确保工程进度符合甲方要求,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。

第五条合同的变更与解除

5.1双方同意,本合同一经签订,非经双方协商一致,任何一方不得单方面变更或解除合同。

5.2如有合同变更或解除,双方应签订书面协议,并经双方盖章生效。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程施工的,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于延期赔偿金、工程质量修复费用等。

6.2甲方未按照约定支付合同价款的,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权暂停施工。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工并验收合格后终止。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

签订日期:____年____月____日

注意事项及解决办法:

1.合同双方应确保在签订合同前已充分了解对方的资质、信誉和能力,以确保合同的履行。解决办法:双方可委托第三方进行尽职调查,核实对方的资质和信誉。

2.合同价款的支付和工程进度应严格按照约定的时间和比例进行,确保双方的权益。解决办法:设立专门的项目管理团队,监督工程进度和支付情况,确保按计划进行。

3.工程质量标准应明确且符合国家和行业规定。解决办法:在合同中详细描述工程质量标准,并可邀请第三方专业机构进行质量监督和验收。

5.如发生争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:在合同中明确约定争议解决方式,并尽量通过友好协商解决问题。

法律名词及名词解释:

1.甲方:指合同中的委托方或业主方,负责委托乙方进行工程施工。

2.乙方:指合同中的受托方或施工方,负责按照甲方的要求完成工程施工。

3.工程总价:指双方约定的完成工程施工所需支付的总额。

4.付款节点和付款比例:指双方约定的支付工程总价款的时间和比例。

5.工程进度:指工程施工的进展情况,包括开工、施工、竣工等各个阶段。

6.工程质量:指工程施工所达到的质量标准,包括工程的安全、美观、使用功能等方面。

7.违约责任:指一方未履行合同约定的义务时,应承担的法律责任。

8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合:

1.专业工程施工合同适用于各类建设工程的施工,包括但不限于建筑安装、装修装饰、园林绿化、市政工程等专业工程。

2.本合同适用于施工方为具备相应资质的专业工程施工单位,甲方为工程项目的业主或代表。

补充条款:

1.工程变更条款:当合同执行过程中,如发生工程内容、规模、质量标准等变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、价款及工期等。

2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按法律规定和合同约定承担相应责任。

3.保险条款:乙方应按照甲方要求,为工程投保相应的保险,并承担保险费用。

4.必威体育官网网址条款:双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以必威体育官网网址,未经对方同意不得泄露给第三方。

5.知识产权保护条款:乙方应确保工程施工过程中不侵犯他人的知识产权,如发生侵权行为,由乙方承担相应责任。

附件列表:

1.甲方营业执照复印件

2.乙方资质证书复印件

3.工程设计文件

4.工程预算书

5.施工现场地形图

6.工程进度计划表

7.

文档评论(0)

132****3966 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档