2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)真题练习试卷A卷附答案优质 完整版726909139.pdfVIP

2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)真题练习试卷A卷附答案优质完整版726909139--第1页

2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）真

题练习试卷A卷附答案

大题（共10题）

一、某混凝土板工程的观察测时，对象是6名工人，符合正常的施工条件，整

个过程成的工程量为32m3混凝土。基本工作时间300min，因没有水泥而停工

时间15min，因停电耽误时间12min，辅助工作时间占基本工作时间1%，准备

与结束时间为20min，工人上班迟到时间8min，不可避免的中断时间测时为

10min，休息时间占定额时间的20%，下班早退时间5min。[2019年回忆版]

【问题】

试计算时间定额和产量定额。（小数点后保留3位小数）

【答案】（1）根据题意，应计入定额的工作时间为：基本工作时间，辅助工作

时间，准备与结束时间，不可避免的中断时间，休息时间。其余时间不应计

入。设定额工作时间为X，则有：X＝300（1＋1%）＋20＋10＋X×20%。解得：

X＝416.25（min）。（2）时间定额为：416.25×6/（60×8×32）＝0.163（工

日/m3）。（3）产量定额为：1/0.163＝6.135（m3/工日）；或：60×8×32/

（416.25×6）＝6.150（m3/工日）。

二、某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改

线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同

期顺延10天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但

在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其损失过

大，意欲索赔。

【问题】

1．索赔能否成立，索赔证据是什么？2．由此引起的损失费用项目有哪些？

3．如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？

【答案】1．索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。2．费用损

失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。3．应向业主提供

的索赔文件主要有：（1）致业主的索赔信函，提出索赔要求。（2）索赔报

告：提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用

的计算依据及要求的赔偿金额。（3）索赔费用计算书及索赔证据复印件。

三、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。该项目土建工

程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分

2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)真题练习试卷A卷附答案优质完整版726909139--第1页

2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)真题练习试卷A卷附答案优质完整版726909139--第2页

别为乙方和丙方。合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工，竣工期为

2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承

包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽

早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前

6个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工4年6

个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成

协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使

用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验

收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。在结算工程款时，甲方本应付

工程总价款9000万元，但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800

万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告土建工程