2023年监理工程师之交通工程监理案例分析能力测试试卷A卷附答案.pdfVIP

2023年监理工程师之交通工程监理案例分析能力测

试试卷A卷附答案

大题（共10题）

一、某隧道二次衬砌为厚度40cm的C25模筑混凝土。承包人施工中存在泵送混

凝土水灰比偏大；局部欠挖超过限值未凿除；模板移动部分钢筋保护层厚度不

足等问题,造成其中一段衬砌完工后顶部、侧墙均出现环向裂缝,局部地段有斜

向裂缝,严重者出现纵、环向贯通裂缝,形成网状开裂,缝宽最小0.1mm,最大4mm,

必须进行补救处理。

【问题】

3、根据衬砌裂缝情况,简述其处理措施。

【答案】3、对衬砌已产生的较大裂缝可压注纯水泥浆或化学浆液等进行填充封

闭处理,对较小的表面开裂可用化学浆液作裂缝封闭处理。

二、某土方工程中,承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此

工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩

石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响

工期3个月。由于施工速度慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标

准推算,又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。

【问题】

（2）在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?

【答案】（2）本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,

相应产生额外工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。

三、某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签

订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材

料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工

时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现

场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备

供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设

备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价

格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事

件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工

单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终

止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包

工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。

【问题】

4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争议？请说明

合同争议处理的方式有哪几种？

【答案】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合同争议。合

同争议处理的方式有：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。

四、某公路工程，建设单位通过公开招标与施工单位签订了施工合同。施工合

同约定：工程签约合同价为200万元，工期6个月；开工预付款为签约合同价

的15%；工程进度款按月结算；质量保证金总额为签约合同价的3%，按每月进

度款（含工程变更和索赔费用）的10%扣留，扣完为止；开工预付款在工程的

最后3个月等额扣回。施工合同还约定：施工过程中发生设计变更时，增加的

工程量采用以直接费为计算基础的工料单价法计价，间接费费率为8%，利润率

为5%，综合税率为3.41%；发生窝工时，按人工窝工费50元/工日，施工机械

设备闲置费1000元/台班补偿。工程实施过程中发生以下事件：事件1：基础

工程施工中，遇勘探中未探明的地下障碍物。施工单位处理该障碍物导致直接

工程费增加10万元，其他工程费增加2万元，人工窝工60工日，施工机械设

备闲置3台班，影响工期3天。事件2：为了保持总工期不变，建设单位要求

施工单位加快基础工程的施工进度。施工单位同意按照建设单位的要求赶工，

但需增加赶工费5万元。为此，施工单位提出了费用补偿要求。事件3：主体

结构工程施工时，施工单位为了保证工程质量，采取了相应的技术措施，为此

增加了工程费用2万元。项目监理机构收到施工单位主体结构工程验收申请

后，及时组织了验收，验收结论合格。施工单位以通过验收为由向项目监理机

构提交申请，要求建设单位支付增加的2万元工程费用。事件4：经项目监理

机构审定的施工单位各月实际进度款（含工程变更和索赔费用）如下表所示。

【问题】

3.事件3中，项目监理机构是否应同意增加2万元工程费用的要求？说明理

由。

【答案】3.事件3中，项目监理机构不应同意增加2