沿街房建设施工合同8篇.docx

沿街房建设施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方沿街房建设施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沿街房建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：土建、水电安装等施工图纸中的全部内容。

二、工程期限

1.本工程自签订施工合同之日起开工，工期为____日历天。

2.遇下列情况之一，工期相应顺延：非乙方原因停水连续影响4小时以上；非乙方原因停电连续影响八小时以上；甲方同意顺延工期的其他情况发生。因上述原因造成停工的，甲方现场签证确认顺延工期。因甲方原因造成停工的，甲方承担停工期间的一切损失。因乙方原因造成停工的，乙方承担停工期间的一切损失。

三、工程造价及付款方式

本工程采用包工包料方式承包施工，工程造价为人民币______元整（￥______元）。工程款支付方式如下：本合同签订后三日内支付工程总造价的____%；基础工程完成后支付工程总造价的____%；主体结构完成一半后支付工程总造价的____%；主体结构封顶完成后支付工程总造价的____%；装修工程完成后支付工程总造价的____%；竣工验收合格后结清余款。每次付款甲方以转账方式支付工程款至乙方指定账户或以银行汇票方式支付给乙方指定人员，支付比例为实际完成合格工作量款额的____%。

四、施工准备及施工界面划分要求事项

五、质量标准及验收方式约定

篇2

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方沿街房建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沿街房建设工程。

2.工程地点：________________。

3.工程内容：土建、水电安装等施工图纸中的全部内容。

二、工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自乙方进场之日起计算。

2.如有特殊情况，经甲方确认后，工期可相应顺延。

三、工程价格及付款方式

1.工程价格：本工程采用包工包料的方式，工程总造价为人民币______元整。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应组织甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的损失。

五、安全施工

1.乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2.乙方应设立安全管理体系，制定安全施工措施，配备安全设施。

3.若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。

六、违约责任

1.若甲方未能按照合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未能按照合同约定完成工程，乙方应按日向甲方支付工程延误违约金。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

七、其他事项

1.本工程在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程停工或延误，双方应及时沟通，协商解决方案。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：________________（盖章）

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

日期：________________

乙方（承包方）：________________（盖章）

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

日期：__________