分布式光伏电站项目工程（个人学习参考模版）.docVIP

分布式光伏电站项目工程

光伏施工劳务合同

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

根据相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

第一条：工程概况

1、工程名称：分布式光伏电站项目工程

2、工程地点：浙江省宁波市

3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工，甲方每块板660瓦按下表格价格（不含税）承包给乙方施工，cl工程款按实际施工工程量计算。

斜屋面、平屋顶膨胀螺丝

80元/块

材料甲方上楼65元/块

阳光房

140元/块

材料甲方上楼120元/块

4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，第一个月按已完成工程量支付工程款的70%，其余每月按已完成工程量95%结算，尾款年底结清。

5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

第二条：施工工期

工程期限：有效工期按项目部进度时间定，在履约过程中，如因不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

如因设计变更或甲方原因无辜停工超出两天以上、甲方因对现场所有人员按实际人员150元/工日按实补偿。

第三条：工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

4、乙方除施工过程中屋面预埋螺栓外，破坏业主其它物权由乙方承担。

第四条：甲方责任

1、负责提供乙方生活用房、场地、解决施工生活用水、用电（电费甲方每月承担100元、超出部分由职工自行负责）。

2、、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

3、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

4、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

5、必威体育官网网址协议，甲乙双方严格遵守必威体育官网网址协议，不得向他人透露工程价格。

第五条：乙方责任

1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本，施工过程中光伏组件破损率为千分之二，破损的物件退回甲方仓库。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员常驻现场，按规范做好施工照片上传、确保正常施工。

5、保险：工人保险由甲方进行购买，以乙方工人做满三个月为前提，若乙方工人未做满三个月，将扣除280元的保险费用。

6、如果乙方无故中途退出工程，甲方将有权立即终止合同，并仅需支付60%的工程款作为结算。此条款不包括因乙方违约而导致的任何其他索赔或赔偿要求，并承担相应责任。

第六条：其他事项

本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向施工地人民法院起诉。

本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

负责人：负责人：

联系电话：联系电话：

乙方应按照甲方工程进度，合理安排人员进场施工，不得耽误甲方工程进度计划，无特殊情况乙方不得擅自停工，如乙方擅自停工造成的损失由乙方承担。