分布式光伏电站项目工程（个人学习参考模版）.pdfVIP

分布式光伏电站项目工程

光伏施工劳务合同

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

根据相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程

的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好

协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

第一条：工程概况

1、工程名称：分布式光伏电站项目工程

2、工程地点：浙江省宁波市

3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工，甲方每块板660瓦按下表格价

格（不含税）承包给乙方施工，cl工程款按实际施工工程量计算。

斜屋面、平屋顶膨胀螺丝80元/块材料甲方上楼65元/块

阳光房140元/块材料甲方上楼120元/块

4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，第一个月按已完成工程量支

付工程款的70%，其余每月按已完成工程量95%结算，尾款年底结清。

5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

第二条：施工工期

1、工程期限：有效工期按项目部进度时间定，在履约过程中，如因不可抗

拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

2、如因设计变更或甲方原因无辜停工超出两天以上、甲方因对现场所有人

员按实际人员150元/工日按实补偿。

第三条：工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工

程进度。

2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量

检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在

质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

4、乙方除施工过程中屋面预埋螺栓外，破坏业主其它物权由乙方承担。

第四条：甲方责任

1、负责提供乙方生活用房、场地、解决施工生活用水、用电（电费甲方每

月承担100元、超出部分由职工自行负责）。

2、、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙

方解决施工过程中出现的疑难问题。

3、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以

顺利进行。

4、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范

的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

5、必威体育官网网址协议，甲乙双方严格遵守必威体育官网网址协议，不得向他人透露工程价格。

第五条：乙方责任

1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本，施工过程中光伏组件破损

率为千分之二，破损的物件退回甲方仓库。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施

工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员常驻现场，按规范做好施工照片上传、确保

正常施工。

5、保险：工人保险由甲方进行购买，以乙方工人做满三个月为前提，若乙

方工人未做满三个月，将扣除280元的保险费用。

6、如果乙方无故中途退出工程，甲方将有权立即终止合同，并仅需支付60%

的工程款作为结算。此条款不包括因乙方违约而导致的任何其他索赔或赔偿要求，

并承担相应责任。

第六条：其他事项

本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的

纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向施工地

人民法院起诉。

本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

负责人：负责人：

联系电话：联系电话：

乙方应按照甲方工程进度，合理安排人员进场施工，不得耽误甲方工程进度计划，无特殊情

况乙方不得擅自停工，如乙方擅自停工造成的损失由乙方承担。