- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关题库(附答案)完整版--第1页
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析
(交通)通关题库(附答案)
大题(共10题)
一、某海滨城市为发展旅游业,经批准兴建一条旅游专用公路。该项目土建工
程(路基、桥梁、涵洞)、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同,分
别为乙方和丙方。合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工,竣工期为
2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同,由两个承
包商分别承建,为了保证工期,当事人约定:为方便物料的进场,同时可以尽
早解决当地村民出行需求,路线的第一个工区(15km)及连接线(3km)要提前
6个月竣工,乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工4年6
个月时,甲方要求乙方将竣工日期提前2个月,双方协商修订施工方案后达成
协议。该工程按变更后的合同工期竣工,经验收后投入使用。在该工程投入使
用2年6个月后,乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称:甲方于该工程验
收合格后签发了竣工验收报告,并已投入使用。在结算工程款时,甲方本应付
工程总价款9000万元,但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800
万元及拖期的利息。在庭审中,被告答称:原告土建工程施工质量有问题,
如:路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质
量不合格。因此,部分工程由丙单位进行返工,并提出索赔,经监理工程师签
字报业主代表认可,共支付450万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质
量问题造成边坡滑塌共计损失350万元,应从总工程款中扣除,故支付乙方主
体工程款总额为8200万元。原告辩称:被告称工程不合格不属实,并向法庭呈
交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称:竣工验收报告及感谢信,是在原告法定代表人宴请我方时,提出
为企业晋级,在此情况下,我方代表才签的字。此外,被告代理人又向法庭呈
交业主被丙公司提出的索赔450万元(经监理工程师和业主代表签字)的清单
56件。原告再辩称:被告代表发言纯属戏言,怎能以签署竣工验收报告为儿
戏,请求法庭以文字为证。又指出:如果真的存在被告所说的情况,那么被告
应当根据《公路工程质量检验评定标准》的规定,在路面工程施工前通知我方
修理。原告最后请求法庭关注:从签发竣工验收报告到起诉前,乙方向甲方多
次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里,甲方从未向乙方提出过
工程存在质量问题。
【问题】
1.原、被告之间的合同是否有效?2.如果在路面工程施工时,发现主体工程
施工质量有问题,甲方应采取哪些正当措施?
【答案】1.合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求,双方意思
表达真实,合同订立形式与内容均合法,所以原、被告之间的合同有效。2.如
果在路面工程施工过程中,发现土建工程施工质量有问题时,甲方应及时通知
乙方进行修理。乙方不派人修理,甲方可委托其他人修理,修理费用从扣留的
保修费用内支付。3.根据我国民法通则之规定,向人民法院请求保护民事权利
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关题库(附答案)完整版--第1页
2022年-2023年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关题库(附答案)完整版--第2页
的诉讼时效期为2年(2017年10月1日施行的《中华人民共和国民法总则》
第一百八十八条对诉讼时效的规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效
期为3年),从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直
至庭审前的2年
您可能关注的文档
最近下载
- 《克拉玛依市城市总体规划》(2014-2030年).pdf
- The Blue Planet《蓝色星球(2001)》第一季第三集完整中英文对照剧本.docx VIP
- 新教科版五年级上册科学全册教学反思.doc
- 抗风湿病药物性肝损伤诊治中国专家共识(2024年版)解读.pptx
- GB 50966-2014 电动汽车充电站设计规范.docx
- 国家开放大学《商务英语4》章节自测1-8参考答案.pdf
- 实验九 动物细胞内微丝结构的观察(鬼笔环肽标记法).ppt
- 全国大学生职业规划大赛获奖PPT模板.pptx
- 《机械设计基础(第三版)习题册》参考答案.pdf VIP
- The Blue Planet《蓝色星球(2001)》第一季第四集完整中英文对照剧本.docx VIP
文档评论(0)