工地停工补偿补充协议书范文.docx

工地停工补偿补充协议书范文

甲方（承包方）：_____________________

乙方（发包方）：_____________________

鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因____________________原因导致工地停工，为妥善处理停工期间的补偿事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下补充协议：

第一条停工时间

双方确认，工地停工时间为自____年__月__日起至____年__月__日止。

第二条补偿范围

乙方同意向甲方支付停工期间的补偿金，补偿范围包括但不限于：

1.工人工资；

2.设备租赁费用；

3.材料保管费用；

4.其他因停工产生的合理费用。

第三条补偿金额

经双方协商，乙方同意向甲方支付补偿金总额为人民币（大写）：__________________元（￥__________________元）。

第四条补偿金支付方式

乙方应于本补充协议签订之日起______个工作日内，将补偿金一次性支付至甲方指定账户。甲方指定账户信息如下：

账户名称：__________________；

开户银行：__________________；

账号：__________________。

第五条双方权利与义务

1.甲方应确保停工期间工地的安全，并妥善保管现场材料及设备。

2.乙方应按本协议约定及时足额支付补偿金。

3.双方应互相配合，确保停工期间工地的平稳过渡。

第六条违约责任

如乙方未按本协议约定支付补偿金，每逾期一日，应向甲方支付未付款项千分之______的违约金。

第七条争议解决

本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他

1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日