建设工程合同5篇.docx

建设工程合同5篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：

（1）甲方在合同签订后___日内向乙方支付工程总价款的__%作为预付款。

（2）工程进度达到___%时，甲方支付工程总价款的__%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程余款。

（4）质量保证金______元，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照设计文件和国家及地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的___日内组织验收。

3.甲方验收合格后，应签署工程验收合格证书。

4.若甲方验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的损失。

五、工程保修

1.保修范围：乙方承包的工程范围。

2.保修期限：工程竣工后___年。

3.保修内容：因乙方施工质量问题导致的工程问题。

4.保修期间，乙方应在接到修理通知之日起___日内派人修理。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程价款的，每逾期一日，应向乙方支付欠款金额的___%作为违约金。

2.乙方未按约定工期竣工的，每延误一日，应向甲方支付工程总价款的___%作为违约金。

3.因乙方施工质量问题导致工程不合格的，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的损失。

4.一方违反本合同其他约定的，应承担由此给对方造成的损失。

七、不可抗力

1.因不可抗力事件（如自然灾害、战争等）导致工程无法按时完成的，甲乙双方均不承担违约责任。

2.因不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.在履行合同过程中发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________法定代表人（签字）：____________________

日期：____年__月__日日期：____年__月__日

篇2

甲方（发包方）：___________________________

乙方（承包方）：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则，就甲方委托乙方实施建设工程事宜，经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：___________________________

工程地点：___________________________

工程内容：土建工程、水电安装工程及其他附属工程等（具体以甲方提供的施工图纸为准）。

二、合同工期及质量

1.合同工期：自本合同签订之日起计算，工程总工期为______日历天。如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。

2.工程质量：本工程质量应达到国家施工验收规范标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价暂定为人民币______元整（大写：_____________________）。具体金额根据实际完成的工程量及合同条款进行调整。