2024土木建筑工程投标书 建筑工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

法定代表人：

联系方式：

地址：

法定代表人：

联系方式：

双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：

第一条工程内容

1.1工程名称：2024土木建筑工程

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程质量标准：

1.5工程进度要求：

第二条合同价格

2.1承包商应按照业主提供的工程量和单价表，完成全部工程量，并按约定价格支付。

2.2工程量和单价表：

第三条合同价格的调整

3.1合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。

3.2调整方式：

第四条合同履行

4.1承包商应按照业主的要求和合同约定的时间节点，完成工程的施工。

4.2承包商应保证工程质量，确保工程安全，不得发生安全事故。

4.3承包商应按照约定的工程进度，及时向业主报告工程进展情况。

第五条付款方式

5.1业主按照承包商完成的工程量，支付相应的工程款项。

5.2付款方式：

第六条违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2违约金的计算方式：

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

签订日期：2024年

注意事项：

1.合同的合法性：确保合同内容符合国家相关法律法规，不得违法经营。

解决办法：在签订合同前，双方应仔细审查合同内容，确保合法性。如有疑问，可咨询专业律师。

2.工程质量与安全：承包商应保证工程质量，确保工程安全，不得发生安全事故。

解决办法：承包商应严格执行国家相关工程质量标准和安全生产规定，加强施工现场管理，确保工程质量和安全。

3.合同履行：双方应严格按照合同约定的时间节点完成工程。

解决办法：双方应密切沟通，确保工程进度和质量。如一方不能按约定履行合同，应及时与对方沟通，寻求解决方案。

4.价格调整：如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。

解决办法：双方应根据实际情况，本着公平、诚信的原则，协商确定价格调整方案。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：在发生争议时，双方要保持冷静，充分沟通，积极寻求解决方案。如协商无果，可依法向法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。

3.工程量：指工程中需要完成的各项工作量。

4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标。

5.工程安全：指在工程建设过程中，确保人员伤亡和财产损失在可控范围内。

6.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.土木建筑工程的施工合同

2.建筑工程施工的招投标过程

3.工程项目的分包与总包合同

4.各类建筑施工领域的合作协议

补充条款：

1.工程变更：如工程内容、规模、质量标准等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容及其影响。

2.工期延长：如因特殊情况导致工程无法按约定时间完成，双方可签订补充协议，延长工期。

3.工程暂停与复工：如工程因故暂停，双方可签订补充协议，明确暂停原因、期限及复工条件。

4.工程保修：双方可签订补充协议，明确工程保修范围、期限及保修责任。

附件列表：

1.工程量和单价表

2.施工图纸和技术规范

3.工程质量标准和验收规范

4.安全生产规定和管理制度

5.乙方施工组织设计和管理人员名单

6.乙方施工设备和材料清单

7.乙方劳动力配置和技能水平证明

8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料