别墅扩建施工合同7篇.docx

别墅扩建施工合同7篇

篇1

甲方（业主）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

住址：____________________

乙方（施工单位）：____________________

营业执照号码：____________________

资质证书编号：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

鉴于甲方需要对现有别墅进行扩建施工，经与乙方友好协商，双方达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：别墅扩建工程。

2.工程地点：甲方所拥有的别墅所在地。

3.工程内容：别墅扩建，包括但不限于主体结构、室内外装修等。具体工程内容详见附件一《工程内容及要求》。

二、合同工期与进度安排

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇特殊情况，经双方协商可顺延工期。

3.进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》执行施工进度，确保工程按期完成。甲方有权对进度进行监督。

三、工程价款与支付方式

1.工程总价款：人民币________元整（大写：________元整）。具体支付细节详见附件三《工程款支付明细》。

2.支付方式：甲方应按照约定时间支付工程款，乙方需提供相应发票。支付方式包括但不限于现金、银行转账等方式。

四、工程质量与验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收，并签署验收报告。

3.如工程未能通过验收，乙方应负责整改直至验收合格。整改期间产生的费用由乙方承担。

五、材料设备供应

1.工程施工所需的材料设备由乙方负责采购和供应。

2.乙方应确保所采购的材料设备符合国家标准，具有合格证明。如甲方对材料设备有异议，乙方应提供相应证明文件。

六、安全施工与文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止施工噪音、尘土等对环境造成污染。

七、违约责任与赔偿损失

1.若甲方未能按约定支付工程款，乙方有权停工并要求甲方支付滞纳金。滞纳金按未付款项的百分之X计算。

2.若乙方未能按照合同约定完成工程，造成工期延误的，应向甲方支付违约金。违约金按延误工期的天数计算，每天违约金为工程总价款的百分之X。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收，乙方应负责整改至验收合格。若因整改导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

八、其他事项约定：未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼解决争议。本合同签订地为：____________________。甲方（业主）：（签字盖章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（施工单位）：（签字盖章）：日期：XXXX年XX月XX日附件一：《工程内容及要求》附件二：《工程进度表》附件三：《工程款支付明细》以上是一份别墅扩建施工合同的范本，实际合同需要根据具体情况进行修改和调整。在签订合同前请务必仔细审查合同内容并确保双方理解并同意合同条款后再签字盖章生效。

篇2

甲方（业主）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（施工单位）：____________________

营业执照号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方有意扩建现有别墅，经与乙方协商，双方同意由乙方承担本次扩建工程的施工任务。为明确双方权益，保障工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议条款：

一、工程概况

1.工程名