2024年工程劳务清包具体分包协议版.docx

2024年工程劳务清包具体分包协议版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程时间表

2.合同主体

2.1分包单位信息

2.2总包单位信息

3.分包范围与内容

3.1分包范围

3.2分包内容

4.合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整机制

4.3付款方式与进度

5.工期与进度

5.1工期要求

5.2进度计划

5.3延期违约责任

6.质量与标准

6.1质量要求

6.2标准规范

6.3质量验收

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全措施与培训

7.3安全事故处理

8.变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1分包单位违约

9.2总包单位违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼或仲裁地点

10.3适用法律

11.合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

13.知识产权保护

13.1知识产权归属

13.2使用权与保护

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律、法规变化

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：2024年某工程项目

1.2工程地点：具体项目地点

1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程。

1.4工程规模：根据工程图纸及工程量清单确定。

1.5工程时间表：按照项目进度计划执行，具体时间节点以双方协商确定。

第二条合同主体

2.1分包单位信息：

（1）分包单位名称：__________

（2）营业执照号：__________

（3）资质等级：__________

（4）联系人：__________

（5）联系电话：__________

2.2总包单位信息：

（1）总包单位名称：__________

（2）营业执照号：__________

（3）资质等级：__________

（4）联系人：__________

（5）联系电话：__________

第三条分包范围与内容

3.1分包范围：本工程的分包范围包括但不限于__________。

3.2分包内容：分包单位应按照总包单位的要求，完成分包范围内的各项工作，包括但不限于__________。

第四条合同价格

4.1合同总价：双方根据工程量和单价，计算出合同总价，具体金额以合同附件为准。

4.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整价格。

4.3付款方式与进度：双方按照工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式和进度以合同附件为准。

第五条工期与进度

5.1工期要求：分包单位应按照项目进度计划，确保工程按时完成。

5.2进度计划：分包单位应制定详细的工程进度计划，并及时报告总包单位。

5.3延期违约责任：分包单位如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

第六条质量与标准

6.1质量要求：分包单位应按照合同约定的质量标准完成工程。

6.2标准规范：分包单位应遵守国家相关法律法规和行业标准规范。

6.3质量验收：工程完成后，分包单位应配合总包单位进行质量验收。如验收不合格，分包单位应按照要求整改，并承担相应责任。

第七条安全生产

7.1安全生产责任：分包单位应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保工程安全。

7.2安全措施与培训：分包单位应制定并落实安全措施，定期对施工现场进行安全检查，并对施工现场人员进行安全培训。

7.3安全事故处理：如发生安全事故，分包单位应立即报告总包单位，并按照相关规定处理。

第八条变更与解除

8.1合同变更：合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

8.2合同解除：在合同执行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。合同解除后，分包单位应按照合同约定办理相关手续，并承担相应责任。

第九条违约责任

9.1分包单位违约：分包单位如违反合同约定，应承担违约责任，向总包单位支付违约金。

9.2总包单位违约：总包单位如违反合同约定，应承担违约责任，向分包单位支付违约金。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2诉讼或仲裁地点：合同争议的诉讼或仲裁地点为合同签订地。

10.3适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十一条合同的生效、变更与终止