建设工程施工合同范本8篇.docx

建设工程施工合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

二、合同工期

1.开工日期：____年____月____日。

2.竣工日期：____年____月____日。

3.合同工期总日历天数：____天。

三、质量标准与保修

1.工程质量标准：符合国家现行规范规定，达到优良标准。

2.工程保修期：按照国家和地方相关规定执行。

四、合同价格与支付

1.合同价格形式：固定总价合同或可调价格合同，具体由甲乙双方协商确定。

2.工程款支付方式：按工程进度支付，具体支付比例和支付时间按照合同附件《工程款支付表》执行。

五、工程变更与索赔

1.甲方有权根据需要对工程进行变更，乙方必须执行。因工程变更导致的合同价格调整，由甲乙双方协商确定。

2.乙方因甲方原因导致工程停工、窝工等损失，有权向甲方提出索赔。索赔的具体事项和金额由甲乙双方协商解决。

六、工程验收与结算

1.工程竣工后，乙方应提交工程验收申请。甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。验收合格后，双方签署工程验收证书。

2.工程结算方式：按照合同约定的合同价格和实际工程量进行结算。结算前，双方应核对工程量并确认。结算后，甲方应按约定支付工程款尾款。

七、违约责任与解决争议方式

1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。违约金的数额和承担方式由甲乙双方协商确定。

2.若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商无果的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.甲乙双方就安全生产、文明施工、环境保护等方面的约定：____________________。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装等）

4.工程规模：____________________（如建筑面积、层数、结构形式等）

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.工程总日历天数：____天（包括法定节假日在内）

三、工程质量和验收标准

1.乙方必须按照国家和地方相关施工规范和质量验收标准进行施工。

2.工程竣工验收后，应达到质量等级要求，并通过甲方、设计、监理等相关方的验收。

四、工程造价及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）____元整（￥____元）。该造价为包工包料价，包括材料费、人工费、机械费等一切费用。

2.支付方式：双方约定按照工程进度支付工程款。具体支付时间和比例为：基础工程完成___%，支付工程款的___%；主体结构完成___%，支付工程款的___%；竣工验收合格并交付后，支付剩余款项。

五、材料设备供应

1.本工程所需材料设备由乙方负责采购和供应。

2.乙方采购的材料设备必须符合相关标准和设计要求，并提供合格证明。

六、甲方责任及义务

1.甲方应按约定及时向乙方支付工程款。

2.甲方应提供施工所需的水电等基础设施。

3.甲方应协助乙方办理相关施工手续。

七、乙方责任及义务

1.乙方应按时开工，保质保量完成工程施工任务。

2.乙方应遵守安全生产的相关规定，确保施工现场安全。

3.乙方应合理组织施工，避免对周围环境造成影响。

4.乙方应做好工程资料的收集和整理工作。

八、违约责任