建筑安装工程承包合同简单8篇.docxVIP

建筑安装工程承包合同简单8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建筑安装工程的承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程造价：____________________

二、承包范围及方式

1.乙方承包范围：_____________（具体按照施工图及工程量清单确定）。包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等安装工作。

2.承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购及安装。

三、工期

1.开工日期：____年__月__日。

2.竣工日期：____年__月__日。

3.工期顺延：因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程停工的，工期相应顺延。

四、质量与检验

1.乙方应按照国家和地方有关施工规范、验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应按照国家有关规定进行自检并提请甲方进行验收。甲方应当在接到验收申请后七日内组织验收，并在验收合格后签署验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。

五、工程价款及支付

1.工程价款：____________________。

2.工程款支付方式：分期支付。工程竣工验收合格后支付至总工程款的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

六、安全施工及文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。施工期间产生的废弃物应及时清理，不得影响周边环境。

七、违约责任

1.若因甲方原因导致工程停工或无法继续履行合同的，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。

2.若因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

3.若甲乙双方因不可抗力因素导致无法履行合同的，双方均不承担违约责任。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。版权属于建筑技术类内容所引发的一切损失双方友好协商解决但最终的判决由司法部门裁定一切责任归属地归甲方所有乙方必须无条件接受甲方提出的返工及整改要求直至达到甲方满意为止八九争议解决方式及其他未尽事宜甲乙双方友好协商解决协商不成的可向工程所在地人民法院提起诉讼本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效附件：施工图纸及工程量清单等双方签字盖章甲方盖章代表人签字日期年月日乙方盖章代表人签字日期年月日,“建筑安装工程承包合同简单”的上述合同协议已全部列明。希望这份合同能满足您的需求，如有需要修改或添加的地方，请随时告知。法律效应以专业法律咨询为准，建议在签订正式合同前咨询专业法律顾问的意见。

请注意以下格式要求与美观性：标题居中加粗合同名称加粗合同各条款序号清晰一级标题加粗二级标题酌情加粗以提高文档的清晰性和易读性合同中文字体选择清晰易读的字体如宋体或微软雅黑字号大小适中可保证整体美观和易读性同时请注意检查合同格式的完整性包括日期签名盖章等部分确保合同的正式性和有效性

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建筑安装工程项目达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程内容：____________________

二、承包范围及方式

1.承包范围：本工程包括建筑安装工程的全部内容，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等。

2.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购材料并施工完成。

三、工程期限

1.工程开工日期：自本合同签订之日起开始。

2.工程竣工日期：具体竣工日期根据工程实际情况确定，但不得超过约定工期。

四