2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案(基础题).pdfVIP

2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案(基础题)--第1页

2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附

答案（基础题）

大题（共12题）

一、某公路工程项目通过公开招标的方式，确定了三个不同性质的施工单位承

担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了桥梁施工合同；与

B公司签订了道路施工合同；与C公司签订了设备安装合同。三个合同协议中

都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为

三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件：事件1：A公司在

签订合同后因自身资金周转困难，随后和分包人D公司签订了分包合同，在分

包合同中约定分包人D按照建设单位与承包人A约定的合同金额的10%向承包

人A支付管理费，分包合同履行中的一切责任均由分包人D承担。事件2：由

于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B

公司向A公司提出了索赔。事件3：桥梁构件吊装安装后，A公司立刻拆除塔式

起重机，改用卷扬机运送工程材料，C公司原计划由建设单位协调使用塔式起

重机吊装某设备的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬

机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案；C

公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。

【问题】

2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确？如不正确，说明正确的做法。

【答案】

2.事件2中B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法：B公司就因A公司

的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。

二、某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。

在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月

30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5

日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了

公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确

定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并

与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采

取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事

故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造

成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建

设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可

2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案(基础题)--第1页

2024年监理工程师之交通工程监理案例分析题库附答案(基础题)--第2页

能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶

工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除

合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。

【问题】

1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人原因导致招标

失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。

【答案】1、该工程招投标过程中的不妥之处如下：（1）“对省内与省外投标

人提出了不同的资格要求”不妥。因为根据《招标投标法》等规定,招示人不得

违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。招标人不得

以不合理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,或限

制投标人之间的竞争。（2）“投标截止时间与开标