2024年建设工程招标合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的承包商，双方经充分协商，就甲方工程项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程规模：________________

1.5工程预算：________________

二、合同价格

2.1乙方承担本工程的施工任务，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如有延期，应按约定承担违约责任。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求，保证工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，直至达到约定标准。

五、付款方式

5.1甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款项。

5.2付款的具体比例和时间，双方另行协商确定。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成施工任务的，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

6.2甲方未按照约定支付工程款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他约定

8.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益。

8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表（签名）：______________

代表（签名）：______________

签订日期：________________

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如有一方未能履行或延迟履行，应按照合同约定承担相应的违约责任。

解决办法：违约方应根据合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.合同的变更：如合同内容需要变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

解决办法：双方就合同变更内容达成一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3.合同的解除：合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

解决办法：双方就解除合同达成一致后，签订书面解除协议，明确解除合同的原因、时间、责任等内容。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：争议双方在发生争议时，应及时沟通，寻求友好解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中作为工程项目的业主一方。

2.乙方：指合同中承担工程建设的承包商一方。

3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。

4.违约责任：指一方未履行或延迟履行合同约定，应承担的法律责任。

5.工程验收：指工程项目完成后，由甲方进行的质量、安全、功能等方面的检查和评定。

6.合同变更：指在合同履行过程中，合同内容发生改变的行为。

7.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。

8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。

2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的承包商的情况。

补充条款：

1.工程安全：双方应严格遵守国家关于工程安全的规定，确保工程施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担全部责任。

2.工程资料：乙方应妥善保管工程相关资料，并在工程完成后向甲方移交。

3.环境保护：乙方应按照国家环保法规，做好工程施工过程中的环境保护工作。

4.工程保险：乙方应根据工程特点，办理相应的工程保险，并将保险单复印件交甲方备案。

5.知识产权：乙方应保证工程