建设工程合同模板（精选31篇）.docxVIP

PAGE1

PAGE1

建设工程合同模板（精选31篇）

建设工程合同模板（精选31篇）

建设工程合同模板篇1

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

签定时间：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程详细状况，经双方协商同意签订合同。

一、工程范围

1、工程名称：东兴用电工程

2、工程地点：城东

3、工程承包项目和内容：凹凸压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中帮助材料供应，全部设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行预备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，全部电缆桥架，表计配套费(乙方帮助甲方申请开户)。

二、工程造价

4、本工程采纳总承包形式，工程总造价为人民币元￥

三、建设工期

5、依据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。

6、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能供应施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。

(2)不属包干范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度。

(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

(5)人力不行抗拒的因素而延误工期。

(6)因供电部门缘由无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

四、工程质量、验收与平安管理

7、本工程的质量为优良。

8、工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;②电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

9、甲方在不防碍乙方正常作业的状况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

10、隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有准时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特殊是主要设备应符合地方供电部门要求。

11、该工程竣工后，由地方供电部门依据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方根据本合同支付工程款，验收不合格由乙方担当责任。

12、乙方严格根据《电力建设平安施工管理规定》落实本工程施工的各级平安责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并担当费用。

五、工程造价的拨款和结算

13、本工程总造价为壹佰伍拾捌万元人民币。

14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。

六、其他事项

15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。

16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商全都后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。

甲方(合同章)：乙方(合同章)：

托付代理人(签字)：托付代理人(签字)：

年月日：

建设工程合同模板篇2

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程详细状况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况：

1.1工程名称：小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程，详细工程项目如下:

①GJ-35mm2线路架设;

②YJV22-3*35电缆的敷设，电缆头的制作、安装;

③水泥电线杆的架设;

④跌落保险开关购置、调试、安装;

⑤避雷器购置、调试、