上海市眼镜店装修协议.docx

上海市眼镜店装修协议

合同目录

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同标的

1.3合同签订地点和时间

第二章眼镜店装修范围和内容

2.1装修范围

2.2装修内容

2.3装修标准和质量要求

第三章装修费用

3.1装修费用预算

3.2费用支付方式

3.3费用结算时间

第四章装修工期

4.1工期计划

4.2工期延误责任

4.3工期提前完成奖励

第五章施工单位责任

5.1施工质量保证

5.2施工安全责任

5.3施工材料质量要求

第六章甲方（眼镜店）的权利和义务

6.1甲方提供的条件

6.2甲方协助事项

6.3甲方监督权

第七章乙方（施工单位）的权利和义务

7.1乙方施工义务

7.2乙方必威体育官网网址义务

7.3乙方保修责任

第八章合同的变更和解除

8.1变更条件

8.2解除条件

8.3变更和解除的程序

第九章违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

9.3违约赔偿方式

第十章争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁机构

10.3诉讼地点

第十一章合同的生效、终止和解除

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

第十二章其他约定

12.1知识产权保护

12.2必威体育官网网址协议

12.3环境影响评估

第十三章附件

13.1装修设计方案

13.2装修材料清单

13.3施工进度计划

第十四章签署页

14.1甲方（眼镜店）签署页

14.2乙方（施工单位）签署页

14.3见证单位（如有）签署页

合同编号_________

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同标的

本合同标的为乙方对甲方眼镜店进行装修的设计、施工及保修等服务；

1.3合同签订地点和时间

本合同于____年__月__日在____（地点）签订。

第二章眼镜店装修范围和内容

2.1装修范围

本合同约定的装修范围包括：眼镜店门面、店内空间、展示柜、办公区等；

2.2装修内容

本合同约定的装修内容包括：装修设计、施工、装修材料采购、施工监理、验收等；

2.3装修标准和质量要求

乙方的施工应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。

第三章装修费用

3.1装修费用预算

乙方向甲方提供详细的装修费用预算，包括材料费、施工费、监理费等；

3.2费用支付方式

甲方按照乙方的进度报告，分阶段支付装修费用；

3.3费用结算时间

本合同工程完工并经验收合格后，甲乙双方按照约定进行费用结算。

第四章装修工期

4.1工期计划

乙方应按照甲方的要求，制定合理的工期计划，并报甲方审批；

4.2工期延误责任

乙方如因自身原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金；

4.3工期提前完成奖励

如乙方提前完成工程，甲方按照约定给予乙方奖励。

第五章施工单位责任

5.1施工质量保证

乙方应保证施工质量，确保工程安全、环保、美观；

5.2施工安全责任

乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，做好施工现场的安全防护；

5.3施工材料质量要求

乙方应按照合同约定的材料标准进行采购和使用，保证材料质量。

第六章甲方（眼镜店）的权利和义务

6.1甲方提供的条件

甲方应按照合同约定，为乙方提供施工场地、水电等施工条件；

6.2甲方协助事项

甲方应协助乙方办理相关施工手续，提供必要的施工资料；

6.3甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理化建议。

第八章合同的变更和解除

8.1变更条件

本合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，甲乙双方可协商一致进行变更；

8.2解除条件

双方同意解除合同的，可以协商解除本合同；

8.3变更和解除的程序

合同变更或解除应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。

第九章违约责任

9.1甲方违约责任

甲方如未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；

9.2乙方违约责任

乙方如未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；

9.3违约赔偿方式

违约方应按照实际损失向守约方支付赔偿金。

第十章争议解决

10.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼；

10.2仲裁机构

双方也可以约定仲裁机构进行仲裁；

10.3诉讼地点

诉讼地点为合同签订地人民法院。

第十一章合同的生效、终止和解除

11.1合同生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；

11.2合同终止条件

本合同履行完毕，双方权利义务终止；

11.3合同解除条件

合同解除的条件按照第八章的约定执行。

第十二章其他约定

12.1知识产权保护

双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果；

12.2必威体育官网网址协议

双方对合