硬化建设工程施工合同8篇.docx

硬化建设工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就硬化建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________硬化建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括道路硬化、排水设施、绿化带等建设内容。

二、合同工期

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付节点为：工程开工前支付预付款____%；工程进度达到一半时支付____%；工程竣工并验收合格后支付尾款。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照相关国家及地方标准、规范进行工程施工，确保工程质量。

2.验收标准：按照《城市道路工程施工及验收规范》等相关标准执行。

3.甲方在工程竣工后组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程安全及文明施工

1.乙方应遵守国家有关安全生产、文明施工的规定，采取必要措施，确保施工过程中的安全。

2.乙方在施工过程中，应保证施工现场整洁、有序，防止对环境造成污染。

六、工程变更及调整

1.若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化时，双方应及时协商，签订补充协议。

2.若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方因此产生的损失。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。

2.若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期，乙方应承担违约责任。

3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担损失。

八、争议解决方式

若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.工程施工过程中涉及的施工图纸、技术资料等由乙方保存，工程竣工后移交给甲方。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方硬化建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________硬化建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包括道路硬化、地面铺设、绿化及其他附属设施建设等。

二、合同工期

1.工程开工日期：双方商定具体开工日期，填写开工报告。

2.工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：大写__________元整（人民币），小写￥__________元。具体造价详见附件《工程预算表》。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程进度款，具体支付节点和比例详见附件《支付计划表》。

四、工程质量和检查验收

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后及时组织验收，并在验收合格后的七日内签署验收合格证书。

3.若工程存在质量问题，乙方应当在甲方提出后及时无偿返工或整改。

五、工程变更及调整

1.工程施工过程中，若因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变化的，双方应及时协商调整工程价款。

2.乙方不得擅自变更工程设计，如需变更，应提前与甲方协商，经甲方同意后方可实施。

六、安全生产和文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，按照安全生产标准进行施工，确保施工期间的安全生产。

2.乙方应做好施工现场的文明施工管理，做到施工现场整洁有序。

3.如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任。

七、违约责任