抚州市华苑社区新房高低压一户一表施工承包合同.docVIP

PAGE

PAGE1

抚州市华苑社区新房高低压一户一表

施工承包合同

合同双方:抚州市经邦实业有限公司(以下简称甲方)

江西佳源机电有限公司(以下简称乙方）

为了抚州市华苑社区高低压供电工程顺利进行,经甲乙双方协商,制订本合同:

一、工程施工地点：抚州市华苑社区宿舍内

二、工程施工内容:

1、按照国家电气行业标准规范完成甲方一户一表工程（１９8户,其中30户是中级法院干警老房改造）线路的安装和调试,其中包括住宅一户一表及(168户,6只单元表）箱变调试安装，三相四线动力电表1个（电梯等使用)的线路安装调试．其相变设立地点为:新建房的北栋与中级法院老宿舍之间并靠近江南春晓围墙合适地段.

２、本工程应按照甲、乙以方及供电部门三方认可的图纸,由乙方以包工包料方式按国家标准规范施工。

三、工程施工时间:

工程目前已基本具备施工条件,乙方需在201１年4月15日之前施工完毕,乙方保证送电正常，完成以上全部施工内容,并符合甲方与购房户的关于电力配套的交付要求。

四、工程承包方式及价款

1、工程总造价一次性包干,高低压电缆敷设及一户一表工程总价为人民币壹佰壹拾玖万元整,上述价款含甲方财务认可的正式发票，供电局发票及材料发票可冲抵。

2、乙方保证本工程所用设备,电缆必须是国家标准产品,合格证、检测报告齐全，全新未使用过，且规格型号及产家品名必须与合同附件《工程预算表》的内容完全相符。

3、特别约定:因乙方的要求,甲方同意在本合同签署之后，甲方根据乙方预算出来的工程费用并在乙方的安排下，与供电公司再订立一份电力工程施工合同(以下称“名义合同”乙方保证名义合同约定的造价应低于本合同的工程造价),甲方基本合同应支付给乙方的工程款,在名义合同确定的造价额度内乙方指定由甲方直接支付到供电公司,多余部分由甲方支付给乙方。

4、乙方保证:甲方与供电公司签订名义合同仅为配合本合同的履行，在任何情况下，甲方支付给供电公司的工程款一律视为对乙方的支付,且乙方不得以任何理由推脱对工程质量的担保、保修与赔偿责任。图纸的设计方案全部与供电公司设计为准。

5、乙方配合确保甲方与供电公司签订名义合同后,甲方应按各义合同初步确定的合同款数额付供电公司工程款，此后在乙方高压材料进入现场后，甲方即付给乙方工程施工费用的３0%（付款基数＝总工程款-已付供电合同费用）,在低压电缆材料运达现场后即付给工程施工费用的50%(付款基数=总工程款—已付供电公司费用）。

6、工程竣工合格送电正常后,甲方支付2０％工程款（付款基数=总工程款—已付供电公司费用),乙方协助甲方与抚州市供电公司办理移交承接,甲方在收讫乙方交付金额的工程正式税务发票。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、合同签订后，工程开工前,满足施工用水、用电需要，清除全部障碍物(包括架空的,隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的资料，协助乙方解决堆放材料的场地,及施工方便等有关事项。

２、为了保证工程质量及施工的顺利进行，甲方应派出工地代表１-2名,对乙方工作进行质量监督。

3、根据工程承包方式确定每笔工程费用不能及时到位而影响工期，乙方工期顺延，不承担工期延误责任.

4、工程中甲方因故需要更改施工方案时,需经甲乙双方协商后实施,工程增加部分造价由双方另行签署书面协议予以明确．

（二)乙方责任

1、负责本工程全部设备的采购,运输,安装，调试等工作。

２、乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场，完成并规范电力安装工程所需要的图纸;施工质量达到部颁标准，安装施工完毕后,必须确保通过电力系统安装验收．并负责报批手续与一户一表通电。若因材料质量不合格，设备质量不合格及施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。

3、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务,不得无故拖延。否则每逾期一天,向甲方支付违约金贰仟元;逾期超过30日仍未完成的,甲方有权解除合同并按前述标准向乙方主张违约金(违约金计算至合同解除之日止),对乙方在合同解除前完成的施工内容,如符合质量要求的,甲方有权予以接收并按约定单价标准的50%与乙方进行结算。乙方不得以任何理由，任何方式转包，否则甲方有权解除合同,并赔偿甲方一切经济损失。

4、乙方有下列行为之一的,属严重违约,甲方有权解除合同（1)因乙方自身原因中途退场的;(2)因管理不善等乙方自身原因导致连续5天以上的中途停工；(3）一次验收合格,且未在甲方规定的限期内完成整改的;（４）弄虚作假,提供的材料与样品严重不符的;（5)发生严重安全事故,怠于处理，严重影响施工进度，甲方可预见工期将严重拖延的。

５、若是乙方原因造成工期延误并造成甲方对购房户延期交付的，则乙方应负责支付甲方对购房户的延迟交房赔偿款.

６、完善安全,质量保障体系,承担施工期间的一切安全,质量责任,在从事施工工作期间，乙