2024建设工程施工合同参考.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。

2.3乙方应按照甲方批准的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的书面同意。

第三条合同履行

3.1乙方应按照合同约定的内容和工期完成施工。

3.2乙方应保证工程质量，符合国家相关法律法规和行业标准。

3.3乙方应按照合同约定的时间节点向甲方报告工程进度。

3.4甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。

第四条合同的变更和解除

4.1合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。

4.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

4.3乙方如未能按照合同约定的工期完成施工，甲方有权解除合同。

第五条违约责任

5.1乙方如未能按照合同约定的内容、质量和工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

5.2甲方如未能按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同的签订主体：确保甲方和乙方的身份合法，具有签订和履行合同的资格。

2.工程项目的合法性：确认工程项目已经取得相关审批手续，符合国家法律法规的规定。

3.工程预算和付款：双方应仔细审查工程预算，确保预算的合理性和准确性。任何价格调整都应严格按照合同条款进行。

4.工程进度和质量：乙方应按照约定的工期和质量标准完成工程，甲方应按时支付合同价款。

5.违约责任：明确双方违约的情形及违约金的计算方式，以保障双方的权益。

6.争议解决：确定争议解决的途径和地点，以便在出现争议时能够及时解决。

具体解决办法：

1.签订合应由专业法律人士进行审核，确保合同内容的合法性和有效性。

2.在合同中明确双方的权利和义务，以及违约责任，以减少履行过程中的纠纷。

3.在工程实施过程中，双方应定期沟通，及时解决工程进度、质量等方面的问题。

4.对于合同履行过程中出现的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程项目建设责任的一方，通常为工程项目的业主或投资人。

2.乙方：指承担工程承包、施工的一方，通常为具有相应资质的施工企业。

3.工程预算：指根据工程设计文件和施工方案，预先计算出的工程项目的建设成本。

4.合同价款：指双方约定的工程项目的总造价，包括工程预算和任何价格调整。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，用以补偿因违约所造成的损失。

6.不可抗力：指合同履行过程中出现的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧或纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方之间的争议。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化等。

2.适用于甲方为工程项目业主或投资方，乙方为具有相应资质的施工企业。

3.适用于工程项目施工合同的签订，以确保双方在施工过程中的权益。

补充条款：

1.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序及变更导致的合同价款调整。

2.工期延长条款：规定因不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的处理办法。

3.质量保修条款：约定工程质量保修期、保修范围及保修责任。

4.保险条款：规定双方应购买的保险类型及保险责任范围。

5.环境保护条款：明确施工过程中应遵守的环境保护要